施工合同范本(精选15篇)
在人民愈发重视法律的社会中，合同出现的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编帮大家整理的施工合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
施工合同范本1
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，甲方决定将 汇景广场消防工程 项目委托给乙方承建;为圆满完成该项目，明确工程内容及双方的责权利，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合该工程的实际情况，签订本合同。
第一条：工程内容和承包范围
(一) 工程名称：
(二) 工程地址：
(三) 建筑面积：
(四) 承包范围：
1、消防工程报警系统
2、消防工程自动喷淋系统
3、消防工程防排烟系统
4、消火栓系统
上述系统材料、设备的成套供应、安装及调试，系统竣工验收合格起免费保修一年。(注：不含消防水池;消防系统弱电部分安装由乙方负责，强电由甲方负责;甲方将强电送到消防控制室配电箱内和水泵房水泵控制柜内。)
第二条：工程造价及承包方式
(一)乙方按甲方提供的图纸施工，实行包工、包料，包工期、包质量及保修一年的形式，承包上述系统工程。
(二)付款方式：
1、套用XX省20xx年安装定额及相关文件取费。
2、材料按XX省市场价格信息(注：以当地当月信息造价结算)
(三)工程总造价暂为： 元(大写：人币 元)。
(四)由于甲方前期原因导致乙方增加的工作量甲方应补偿乙方相应费用，具体金额双方协商制定。
第三条：合同文件的使用文字、标准和适用法律
(一)合同语言：汉语。
(二)适用法律、法规：《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条件》及有关法规。
(三)适用标准、规范：
1、GBJ16-87《建筑设计防火规范》;
2、GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(20xx版)
3、GB50084-20xx《自动喷水灭火系统设计规范》;
4、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》;
5、GB50166-98《火灾自动报警系统设计规范》;
6、GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》;
第四条：图纸及甲、乙双方现场代表
(一)图纸提供套数：甲方向乙方提供三套施工图
(二)图纸特殊保密要求：双方均应妥善保管图纸
(三)甲方驻工地代表及委派人员：
(四)乙方驻工地代表及委派人员：
第五条：工期
(一)开工日期： 20xx年X月X日
竣工日期：
工期：乙方施工队全面进场后X个月;
(二)其它：
1、因前期工作未完工，或工作场地有障碍物，施工用水、用电未接通，经双方协商，工期可以顺延。
2、如遇不可抗拒的自然灾害造成的停工，工期可以顺延。
3、因甲方没有按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，由甲方负责所造成的全部损失。
第六条：材料、设备供应
乙方负责提供和购买工程的全部材料和设备，所有材料必须执有出产品合格证;设备必须出示国家消防产品检测机构合格检测报告。
第七条：工程款的支付
(一)本合同签字盖章生效
(二)甲方每月按乙方实际工程量的80%支付。工程全部完工后一周内甲方向乙方支付至工程总额的90%，验收合格后(注：验收合格以拿到消防验收意见书为准)甲方向乙方支付到工程总造价的97%。
(三)剩余工程总造价的 3%作为工程质保金，一年后7日内付清。
(四)在合同签订后，除遇材料和设备价格上浮外，无特殊因素，乙方将不得提出任何异议。
(五)由乙方造成的误工或在验收过程中有不合格项目，应当在双方商定的时间内，由乙方负责返工直至合格，乙方将不得提出任何异议。
第八条;双方责任
(一)甲方责任：
1、负责现场施工协调、监督，并尽力为乙方提供施工便利。
2、安排好乙方的办公和施工以及材料堆放临时占用的场地。
3、提供设计和施工中必须的相关技术资料。
4、协助组织对该工程的竣工验收，并按合同规定的期限付工程进度款办理竣工结算。
(二)乙方责任
1、乙方按图施工并达到消防验收标准。
2、做好施工的自检工作;确保工程质量;确保合同工期;做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料、维修资料等交工文件和附件一并移交甲方。
3、按施工安全规范的规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全，由乙方造成的安全事故，乙方负责处理并承担一切责任。
4、作好施工组织、管理、保持现场清洁、道路通畅、器材堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施。
5、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
6、负责对使用单位的工作人员进行系统操作培训。
第九条：工程质量检查及验收
1、施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告、销售许可证等。
2、乙方必须健全质量检查制度，做好质量自检记录。
3、乙方在工程竣工前十五天，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合。
4、工程竣工时，乙方向甲方提交全部竣工资料叁套。
5、经验收检查工程需返修，则以返修合格后的日期为竣工日期。
6、乙方的生产、生活临时设备，应在竣工报告提交期十五天内全部撤离，并工完场清。
第十条：其它
1、由于乙方在施工过程中的安全防护不利而造成的责任事故和经济损失由乙方承担责任。
2、双方因其中一方违约，给另一方造成经济损失，由违约的一方负责赔偿，赔偿金额双方协商解决。
3、在合同的有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法规及有关条例规定。
4、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议，(补充协议与本合同同样具有法律效力)。
5、本合同保修期满后，自动失效。
6、本合同正本一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
手机： 手机
地址： 地址：
开户行： 开户行：
帐 号： 帐 号：
合同签订日期： 合同签订日期：
标段 段)
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
投资方： (以下简称丙方)
根据重XX省XXYM市委、区政府《关于印发XXYM市森林工程实施意见的通知》(XXYM市委[20xx]59号)、"XXYM市20xx年森林工程秋冬季造林项目招标文件"和投标成交结果，在平等自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就XXYM市20xx年森林工程秋冬季造林项目第 标段绿化工程的实施定立以下合同条约，并共同遵守：
一、工程实施范围：根据甲方作业设计要求，主要在 地，主要栽植 树种。具体范围和栽植树种由甲方按作业设计要求现场指定为准。
二、工程承包内容：工程实行包苗木供应、包整地打窝、包栽植成活、包抚育、包管护到初次验收后满2年。苗木规格、质量和栽植要求如下：
1、苗木规格和质量要求：苗木规格质量详见"附表"，同时要求苗木生命旺盛、根系完整、无检疫性病虫害等。第一次结算时本区内的苗木应提供《产地检疫证》，区外调运的苗木需提供《调运检疫证》。
2、苗木栽植要求：栽植的株行距要求分树种为 。除个别地点确实无法栽植外，均应严格执行以上株行距要求，不得随意提高或降低造林密度，否则质量验收不合格。
三、工程期限：20xx年x月 日至20xx年x月x日。分品种为： 在20xx年 x 月 日前完成栽植任务， 在20xx年x月x 日前完成栽植任务。
四、工程验收及付款方式：
(一)付款方式
按5：3：2的比例支付工程款，初次验收合格后，按栽植株数和中标单价计算合同金额，支付50%;管护1年期满进行第2次验收，验收合格后按成活株数和中标单价计算工程总价，支付30%，并退还履约保证金;第2次验收后再管护一年期满进行第三次验收，验收合格后支付余款。
(二)工程验收
1、对要求栽植熟货的树木品种，必须是熟货，否则验收不合格。造林施工结束后满3个月，甲方组织人员进行初次验收，初次验收须同时具备以下4个条件：
(1)造林成活率必须达到85%以上
(2)工程栽植的苗木合格验收表
(3)工程整地合格验收表
(4)苗木栽植合格验收表，缺少其中任一条件将不予验收。验收时首先按作业设计核对是否符合株行距和树种要求，然后按设计的品种分别核定栽植的苗木株数，按实际栽植株数和分苗木品种规格的中标单价分别计算工程价款，凭正式发票、种苗检疫证和"工程验收报告"按工程总价款的50%的比例首次支付工程款。
2、初次验收管护1年期满，甲方组织人员进行第2次验收(即苗木成活率验收)。初次验收后，承包方应适时进行除草、浇水，加强抚育管理，并于当年秋冬季进行补植补造，对未进行抚育管理和补植补造、所栽树木上附着有藤蔓生物的，将不给予第2次验收。符合验收条件的分品种规格核定苗木成活株数和是否达到规格质量要求，达不到规格质量要求的不能计算成活株数。以成活保存的合格苗木株数和初次验收时核定的.栽植株数计算造林成活率，若造林成活率达到85%以上(含85%)，按实际成活株数和不同品种的中标价分别计算工程价款，按工程价款的30%的比例第2次支付工程款，并无息全额退还履约保证金;若造林成活率未达到85%，施工方违约，不结算任何费用，也不退还履约保证金。
3、第2次验收后管护1年期满，甲方组织人员进行第3次验收。第2次验收造林成活率达到85%以上(含85%)的，承包方应适时进行除草、浇水，加强抚育管理，并于当年秋冬季对栽植未成活的树木进行补植补造，补植补造的苗木品种、规格和栽植要求同投标成交时的要求一致，对未进行抚育管理和补植补造、所栽树木上附着有藤蔓生物的，将不给予第3次验收。验收合格后按实际成活株数和不同品种的中标价分别计算工程价款，抵减前两次付款金额后支付工程余款。
4、工程款的拨付按项目报账制审批程序，由甲方根据《重XX省XXYM市森林工程项目资金使用和管理暂行办法》等有关规定，按照工程进度和验收报告，委托丙方即重庆市江城林业投资有限公司拨付。
五、在施工、管护过程中发生的一切安全事故及其所产生的经济损失、法律后果均由乙方全权承担。
六、履约保证金：乙方必须在合同签订之日起3个工作日内按工程中标价12%的比例向甲方提交履约保证金：￥ 元(大写： 元整)。乙方正常履行合同，履约保证金在施工完毕第二次验收合格后1个月内无息退还;乙方任何一个树种不按规定的时间、要求施工或拒绝按本合同条款和"投标文件"完成施工任务，甲方可凭书面通知要求乙方按合同履约，若乙方在书面通知后3日内不作实质性响应或不按合同履约的，甲方有权另行确定施工单位，乙方的履约保证金不予退回并承担因违约而造成的一切经济损失和法律后果。
七、其它：由于大面积造林地形地貌的差异，株行距测量误差等因素，根据需要甲方在工程实施过程中，可能临时增加或减少造林地点和改变工程总量、每个标段的工程量和树种，施工方(即中标单位)必须按甲方的调整要求进行施工，不得提出任何异议，并保证按时完成甲方指定的工程任务。工程结算以实际验收的合格、成活苗木数量为准。
八、本合同在"招标文件"和"投标文件"框架内履行。其它未尽事宜，双方协商解决，协商一致后签订的补充合同或协议与本合同具同等法律效力;协商不成的，应向重XX省XXYM市人民法院提起诉讼。
九、本合同一式陆份，具备同等法律效力，甲乙丙三方各执贰份，合同各方签字盖章后生效，合同履行完毕自动失效。
甲 方： 乙 方(盖章)：
甲方代表(签字)：
乙方代表(签字)：
地址： 地址：
联系电话：
联系电话：
第三方：
第三方代表(签字)：
20xx年x月x日
施工合同范本2
发包方（甲方）：_________________
承包方（乙方）：_________________
兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的.基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称：_________________
工程地点：_________________
承包内容：_________________
承包范围：_________________
承包方式：_________________
质量要求：_________________
工期要求：_________________
二、甲方工作：_________________
三、乙方工作：_________________
四、关于质量的约定：_________________
五、关于工期的约定：_________________
六、关于价款和结算的约定：_________________
七、关于材料的约定：_________________
八、关于安全生产的约定：_________________
九、关于违约责任的约定：_________________
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________________乙方（签字）：_________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
施工合同范本3
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程（包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程），道路总长暂定为_____米。
4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。
5、合同造价：暂定为人民币________元整。
7、合同履约保证金
本工程不设置履约保证金。
8、结算办法
8．1按以下原则结算：
8．1．1按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率。
8．1．2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
8．2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输（运距1000米内）按_____元/车（5吨车）计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。
8．3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按_____元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
9、工程质量
9．1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范》和《市政道路工程质量检验评定标准》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：
9．1．1混凝土层
混凝土采用设计规定的商品混凝土。
厚度误差：±10%厚度。
平整度误差：小于10mm。
宽度：不小于设计规定。
9．1．2塘渣基层
塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。
路基应有良好的排水系统；
路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；
必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。
不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象；
道路中线标高允许误差±20mm；
平整度允许偏差：20mm；
宽度允许偏差：100mm。
9．2材料要求
9．2．1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提_____品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
9．2．2道路基层塘渣要求采用清塘渣。
9．3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
9．4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
9．5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。
9．6路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
10、安全生产和文明施工：
10．1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。
10．2施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。
10．3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。
10．4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。
11、资料管理和竣工结算的有关规定：
11．1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。
11．2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。
11．3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。
11．4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书（包括工程量计算书）和结算资料一式三份。
12、付款办法：
12．1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。
12．2质量保修金按以下规定支付：
12．2．1竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；
12．2．2质量保修金不计利息。
12．3水电费用乙方自理。
13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：
（一）提交_____委员会_____；
（二）依法向人民法院起诉。
14、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
15、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的.。
16、违约处理
16．1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。
16．2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，支付违约金________元，赔偿因其违约给甲方造成的损失。
17、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
18、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，经双方单位盖章、代表签字后生效。
发包方：
_______年______月_____日
承包方：
_______年______月_____日
施工合同范本4
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下：
甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。甲方负责所有材料，乙方负责施工。
一、乙方不包基础费钱3000元，乙方从基础地面做起，房子为半框架结构建筑工程，人工费按垂直投影建筑面积计算，每平方米人民币220元。
二、承包内容：乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。负责室内外批档，批档外三面过水泥油，还包每一层一个卫生间，第二层加两个卫生间。
三、付款方式：乙方进场后，甲方要按工作进度预付生活费。每封一层顶要按照每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。
四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半，在捣板当天伙食费由甲方负责。
五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米，栏水墙每米70元(包批档)。
六、合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同范本5
建设单位：_______________ (以下简称甲方)
施工单位：_______________ (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_______市_______花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
一、工程项目
1、工程名称：_______________花园经济适用房。
2、工程地址：_______________市_____道。
3、工程范围：按设计图纸要求所有内容达到竣工验收，交房使用标准。 除桩基础外的_________栋楼的土建、水电安装工程;地上_________层_________栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照_________花园_________楼)含基础挖运土方，外运土方等全部内容;
4、总建筑面积约_____(以施工图纸为准)。
5、给排水做到外墙_____米，室内给水，到入户水表后安装_____个阀门;
6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;
7、承包单价：_____元/每平方米，工程款预计：_____万(含税金);
8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。
9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘_____元;品牌由甲方确定。
二、施工准备
1、甲方
(1)负责做好水通、电通和道路通;
(2)组织有关人员进行施工技术交底;
(3)派 为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。
2、乙方
(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;
(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开始办理交接手续;
(3)组织施工人员和材料、机械进场;
(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;
(5)派 为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。
三、工程期限
本工程经甲乙双方协商一致，总工期_____天。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计_____个月时间，总工期_____天。
四、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;
2、乙方在施工中必须遵守下列规定;
(1)凡用于本工程的材料必须保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;
(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工;
(3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;
(4)工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为_____年。
五、安全生产与文明施工
1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责,必须按《_____省建设工程施工安全管理条例》和_____省建设工巢全施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。
2、如因违安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。
3、乙方应按规定采取严格的.安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。
4、乙方在施工过程中，必须听从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。
六、工程价款支付及结算
本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)_____万元;承包人自行垫资完成_____层_____栋主体框架到第_____层时(_____层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的_____%(_____万)，支付工程进度款给承包人，且在次月_____日前支付;承包人完成_____层_____栋到封顶时，发包方按承包人总造价的_____%(_____万)，支付工程进度款给承包人，且在次月_____日前支付;工程完工验收合格_____日内支付总工程量的_____%(_____万)工程款给承包人，且在次月_____日前支付;工程结算审计完成后，发包人在_____个工作日内支付至审计总造价的_____%给承包人;剩余_____%作为保修金，在工程竣工验收合格满_____年后_____天内付清(不计利息)。
争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民诉讼解决。
七、其它约定
1、本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，双方签字盖章后_____日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。
2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后_____日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还_____%。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本6
甲方：__________
乙方：__________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，特订立本合同。
一、工程慨况：
工程位于_______，土地面积：________㎡。
二、承包方式：
甲方以包清工的方式承包给乙方。
三、工程承包范围：
施工内容包括二层主房建筑面积_____㎡、一层主房建筑面积_____㎡。
四、承包价格及付款方：
1：价格：______元/㎡(建筑面积)双方确定按建筑面积为______㎡结算工程款。
2：一层主体盖板完工后支付价款___%，全部完工后付清余款。
五、工期及安全责任：
工期从____年___月___日到___年___月___日竣工。推迟一天罚款____元/天，由甲方在工程款中扣除。
施工期间责任：
1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应依工程的'需要负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。
2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。
3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，不得转包、分包，否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。
六、本合同一式二份，自双方签字后生效。
甲方(签字)：__________
联系电话：__________
乙方(签字)：__________
联系电话：__________
签订日期：_____年_____月_____日
施工合同范本7
发包人:(全称) _________
承包人:(全称)_________
依照《 一,工程概况
工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:结构形式:工程立项,规划批准文件号:资金来源:
二,工程承包范围
承包范围:
三,合同工期
工程合同工期总日历天数:_____天.拟从年月日开始施工,至1年月日竣工完成.
四,质量标准
工程质量标准:
五,合同价款
合同总价(大写) : (小写) :项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程) ; □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程) . .
;
六,组成合同的`文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致.
七,词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同.
八,承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施,完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务.
九,发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务. 2
十,合同生效
订立合同时间:订立合同地点:__________，________年_________月_________日
合同双方当事人约定本合同自双方签字,盖章后,于生效.
发包人: (公章) _________
_________地址:
承包人: (公章)_________地址:_________
法定代表人:_________委托代理人:_________电话:_________传真:_________
法定代表人:_________委托代理人: _________电话:_________传真:_________
开户银行:帐号:_________
开户银行:__________________帐号:_________
邮政编码: _________电子邮箱:_________
邮政编码: _________电子邮箱:_________
施工合同范本8
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数 天
四、质量标准
工程质量标准：
金额（大写）：约 元（以决算为准）
￥元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
１、本合同协议书
２、中标通知书
３、投标书及其附件
４、本合同专用条款
５、本合同通用条款
６、标准、规范及有关技术文件
７、图纸
８、工程量清单
９、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定 后生效。
发包人：（公章 承包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 电话 电话： 传真：传真： 开户银行： 开户银行： 账号：账号： 邮政编码： 邮政编码：
第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件
１、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
２、合同文件及解释顺序
2.1合同文件应能相互解释， 互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的.洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
３、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。 标准建筑工程施工合同范本
3.2适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。 ４、图纸
4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数， 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
施工合同范本9
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
甲方委托乙方承担______________________________________设计任务，依据《中华人民共和国合同法》;《建设工程勘察设计合同条例》;国家发展计划委员会、建设部颁《工程勘察设计收费标准》20x修订本;国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章;建设工程批准文件，并结合本工程具体情况，经双方洽商达成如下协议。
一、项目名称 ：_________________________________
二、项目规模：占地总面积为_________㎡(具体范围详见附图)。
三、项目内容：
1、景观方案意向图
1) 设计说明
2) 彩色总平面图
3) 总体鸟瞰图
4) 局部透视效果图
5) 景观意向图片
2、深化阶段
1)按照甲方意见进行修改后的彩色总平面图
2)交通流线分析图
3)景观分析图
4)铺装布置平面图：反映铺装的分布区域范围
5)植物布置平面图：反映乔木、灌木、草的分布区域范围
3、施工图阶段
1) 施工图总说明
2) 总平面
3) 索引图
4) 尺寸定位图
5) 竖向设计图
6) 铺装平面图
7) 分区平、立、剖面图
8) 分区铺装详图
9) 绿化总平图
10) 苗木规格表
11) 各种小品、户外饰品布置图
12) 灯具布置图
13) 灯具选型及施工大样图
14) 施工节点大样图
15)基础及结构施工图 四、甲方提交资料及交付日期
五、乙方图纸交付日期及份数：
六、 甲方的责任与义务：
1、委托设计图设计时，应提供经过批准的文件和满足设计要求的勘察资料、施工条件以及电子版底图和有关设计技术资料。
2、在设计人员进场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作条件。
3、甲方应协调好乙方在设计工作过程中的关系,并及时解决存在的`问题。
4、按照本合同约定支付设计费。
七、乙方的责任和义务:
1、设计文件必须执行国家有关法律、行政法规、建设标准、技术规程、规范、定额等。
2、按合同约定的要求向甲方交付方案图纸。
3、负责对承担的设计工作进行方案汇报，并负责对甲方提出的意见及建议进行修改。
4、在甲方确认方案图后，乙方按甲方要求，进行方案的深化设计。
八、设计费支付:
1、收费标准：___元/㎡计费。
2、设计面积：_______㎡。
3、合同价款：暂定价人民币 _________________元整(￥______________元)。设计完成后按实际设计面积结算
4、付款方式：
(1)、合同签订三个工作日内，甲方预付乙方____万元整(￥____元)作为定金(该笔费用待设计完成后抵做设计费)。20%
(2)、乙方提交初步设计意向图三个工作日内，甲方支付乙方_30%设计费即________________(￥_______元)。
(3)、乙方提交扩初设计后三个工作日内，甲方再支付乙方_30%设计费即 _____________________(￥________元)。
(4)、乙方提交施工图后三个工作日内，甲方一次付清剩余设计费。
(5)、 设计阶段乙方往返的各种费用均由乙方自行承担，甲方不另支付设计费用以外的额外费用。
(6)、方案图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。
九、违约责任及解决办法:
1、甲方因设计需要的勘察资料、技术资料出现误差和延期交付，有关协调工作不到位，造成乙方不能按约定期限完成设计工作，图纸交付日期顺延。
2、乙方按本合同约定完成了设计工作，甲方应按约定支付设计费。每逾期一日甲方应承担总设计费万分之二的滞纳金。甲方在乙方设计过程中或设计工作完成后单方终止本合同，应承担本合同约定的全部设计费。
3、甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。
4、本合同在实施中甲乙双方发生争议，应友好协商解决，协商不成，由西安仲裁委员会仲裁。
十、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本10
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他现行的有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程场平施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
二、工程承包范围
3.承包范围：
三、合同文件及解释顺序
4.合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
①本合同协议书;
②中标通知书;
③投标书及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确定并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等); ④招标文件中的合同条款;
⑤招标文件中的其它内容;
⑥标准、规范及有关技术文件;
⑦图纸;
⑧工程量清单;
⑨工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
四、双方的权利和义务
5.监理工程师必须履行合同规定的职责，详见委托监理合同书。承包人必须配合监理工程师的工作，服从监理工程师的监督、管理。
6.发包人代表
6.1发包人可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可以在任何时候撤回这种委派。委派和撤回应提前7天书面通知承包人。
6.2发包人的指令、通知由发包人代表签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执上签署姓名和时间后生效，必要时发包人代表可发出口头指令，并在48小时内以给予书面确认，承包人应对发包人代表的指令予以执行。承包人有义务对错误指令在24小时之内以书面形式向发包人代表提出，如发包人代表仍坚持其指令，由此引起的损失由发包人负责。
6.3发包人委托的总监理工程师，按发包人的授权，部分或全部行使合同中发包人代表的权力，履行发包人代表的职责，但无权解除合同中承包人的义务。发包人代表和总监理工程师易人需提前7天通知承包人，后继者承担前任所负的责任。
6.4本工程发包人现场常驻代表为季文焕工程师。
7.项目经理
7.1承包人的要求、请示和通知，以书面形式由项目经理签字后送交发包人代表，发包人代表在回执上签署姓名和时间后生效。
7.2项目经理按总监理工程师批准的施工组织设计和依据合同发出的指令、要求组织施工。
7.3项目经理及主要技术人员应在合同签订后3天内并在开工前7天到位，并将人员名单及联系电话及时提供给发包人代表和监理工程师。项目经理易人应提前7天通知发包人并得到发包人的批准，后继者承担前任应负责任，若关键人员中途擅自换人或不到位，发包人将行使合同规定的权利，并向承包人进行索赔。
8.发包人工作
8.1协调处理有关工程上的外部工作;
8.2提供有关申报手续中需提供的相关资料;
8.3确认水准点与座标控制点，会同监理人、承包人以书面形式进行交验;
8.4发包人组织监理工程师、承包人和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。
9.承包人工作：承包人按发包人的要求和时间做好以下工作：
9.1办理施工需要的有关手续;
9.2向发包人提供月、季工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告;
9.3遵守当地政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音和安全等管理规定，经发包人同意后办理有关手续，费用由承包人承担;
9.4已完工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;
9.5保证施工现场清洁，交工前清理现场达到发包人的要求;
9.6做好现场施工记录，包括材料试验和分析，反映工程形象的图纸和文字记录，这些费用由承包人承担;
9.7根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
9.8施工期间承包人应保持过境道路的通畅。
承包人不履行上述义务，造成工期延误和工程损失，应对发包人的损失进行赔偿。
五、施工组织设计和工期
10.施工工期：
10.1本工程合同工期为100日历天。
10.2按正式签署开工令约定日为开工日期，根据合同工期总日历天数(包括法定节假日)进行计算。承包人保证上述工期要求内完成全部工程，经监理工程师确认后向发包人提交竣工验收申请报告，按规定由发包人组织验收。
10.3暂停施工：发包人或监理工程师在确认有必要时，可要求承包人暂停施工，并在48小时内提出处理意见，承包人按发包人或监理工程师要求停止施工，并对已完成工程妥善保护，实施发包人或监理工程师处理意见后向发包人提出复工要求。停工责任在发包人，相应顺延工期;停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
10.4工期延误：对以下造成竣工日期推迟，经监理工程师核定、发包人确认，工期相应顺延：
10.4.1设计变更或工程量增加;
10.4.2不可抗力。
承包人在上述情况发生后7天内，就延误的内容向监理工程师提出报告，否则等于自动放弃权利，监理工程师在收到报告7天内予以答复、确认，并经发包人代表同意，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认，但由于工期延长发生的额外增加费用均由承包人承担。
六、进度计划
11.承包人应在工程开工前7天，将监理工程师审核后的施工组织设计和进度计划提交发包人代表。承包人必须按批准的施工组织设计及进度计划组织施工接受监理工程师、发包人代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时，承包人应按要求提出改进措施，经监理工程师审核后，报发包人代表批准后执行，调整措施而引起的'人、机、料增加，费用由承包人承担。
七、质量与检验
12.工程质量：本场平工程按招标文件中的技术规范及国家有关技术标准进行质量检验，本工程质量要求达到质量等级为一次性验收合格。
12.1场平工程须先进行场地清理及排水，然后用山体爆破后的符合质量要求的塘渣进行填筑。
12.2塘渣的级配要求合理，不能有杂物及超规定级配的泥质，要求含泥量
12.3填土时必须分层压实，每层用12吨以上的振动式压路机碾压，轨迹重叠不少于0.5m，碾压遍数不少于二遍(一去一回为一遍)，并保证工程质量达到国家颁布的现行施工质量验收规范及设计文件的要求。
1 3.检查与返工：承包人应认真按照规范、标准和设计的要求，以及发包人、监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受发包人、监理工程师及监理人员的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，承包人承担由自身原因导致返工、修改所需的费用，及因返工修改而引起的二次验收核验费用。
以上检查合格后，又发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，工期不顺延。
八、安全施工
14.1安全施工与检查
14.1.1承包人应遵守工程建设、安全生产等有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
14.1.2承包人在实施爆破、运输过程中，要注意安全防范，落实安全措施。施工期间造成周边农田、养殖塘、山林、海岸线及各种设施、村庄的财产损坏或人员伤亡，由承包人自行负责赔偿。
14.1.3承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
14.1.4承包人在动力设备、输电线路、地下管道、村庄以及交通要道附近施工时，施工开始前应向监理工程师提出必要的安全防护措施，经监理工程师认可后实施。
15.事故处理
15.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应采取有效的抢救措施，保护好现场并按有关规定立即上报有关部门并通知监理工程师和发包人，由事故责任方承担相应的费用与责任。
15.2双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
九、合同价款与支付
16.1根据承包人的中标价格，其综合单价为10.76元/m3。
16.2综合单价组成分别为：
①场地清理费0.70元/m3;
②山体爆破费6.20元/m3;
③塘渣装车运输费1.80元/m3;
④场地填筑、平整、压实费0.80元/m3;
⑤矿产资源管理费0.70元/m3;
⑥税金0.36元/m3;
⑦利润及其它0.20元/m3，合计10.76元/m3。
16.6合同价款及调整：合同价款在协议条款约定后任何一方不得擅自改变，合同协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整。
16.6.1监理工程师确认的设计变更或工程洽商，并经发包人同意;
16.6.2合同约定的其它增减或调整。
17.工程量的核实确认与工程款支付
17.1承包人每月25日前将工程进度报表、实际完成工程清单提交监理工程师，监理工程师在审查核算清单无误后，签字确认其完成工程量与进度款后上报发包人。
17.2发包人审查后次月10日前按月支付，每次支付该月完成工程量的80%。
17.3在工程结算审核完成(以有关审核部门为准)10天后支付扣除保修金和工程违约罚款等款项后的工程款余额。
17.4矿产资源管理费由承包人一次性办理完成。
17.5工程保修期为一年，保修期满后退回剩余的保修金(无息)。
17.6由发包人代收税收等有关费用。
十、工程变更
18.工程设计变更：发包人或监理工程师如认为有必要时，可对本工程或其任何部分的形式、质量或数量做出变更，并为此目的或根据他认为适当的其它理由，有权指令承包人进行下述任何工作：
18.1增减合同中约定的工程量：
18.2取消任何此类工作;
18.3更改任何此类工作的性质、质量、规格;
18.4更改本工程任何部分的标高、线形、位臵和尺寸; 18.5改变本工程任何部分施工的时间安排或规定顺序; 18.6完成本工程所必要的任何种类的附加工作。
上述变更均不应以任何方式使合同作废或无效，所有这类变更的结果(如果有)应根据第20条规定进行估价。但是，如果发出本工程的变更指令是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
19.变更指令：没有监理工程师的指令，承包人不能进行任何的变更。如果承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰或非发包人应承担的其它因素等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到监理工程师、发包人的批准外，由此而增加的费用应由承包人自行负责。
20.确定变更价款：变更后，承包人按下列方法提出变更价格，经监理工程师审核，报发包人批准后调整合同价款和竣工日期。
20.1发包人或监理工程师提出的变更：
20.1.1当合同中已有适用于变更的价格，按合同已有价格计算，变更合同价款。
20.1.2当合同中没有类似适用的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师审核后，送发包人批准作预付费用依据，最终以造价审核部门审定为准。
20.2承包人提出变更，经监理工程师同意后，由监理工程师测算当地价格，报发包人批准，作为预付依据，最终以造价审核部门审定为准。
十一、竣工验收与结算
21.竣工验收：当承包人完成了合同的全部工作内容，并对现场清理完毕以后，经监理工程师确认后向发包人提出竣工验收申请书。发包人有权组成一个自己认为合适的小组，按本招标文件技术要求对工程进行验收评定。如果检查证实已完工程符合合同条款的要求，那么，承包人提交竣工验收申请之日即作为竣工日期，同时也作为保修期的起始日期。如果验评中发现缺陷或发现未按合同施工，那么，应在纪要中注明，并责成承包人按合同要求整改、纠正，直至完善工程，验评合格。保修期从验评合格日期开始计算。
22.竣工结算：
22.1在工程竣工验收前，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及调整内容(如果有)，进行工程竣工结算。
22.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，发包人委托工程造价部门进行审核，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告，向承包人支付工程竣工结算价款。
22.3如承包人未能按约定的时间向发包人递交竣工结算报告或结算资料不完整，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付;发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
23.竣工资料:承包人在竣工验收前应提交伍套完整、准确的竣工资料(具体标准见甬城档【199816号)，若竣工资料不符合要求，则发包天有权扣罚合同总价的3‰的费用作为资料损失费。
24.质量保修
24.1本合同约定工程保修金为合同总价的5%。
24.2承包人要保证合同规定的工程无瑕疵，施工质量良好，全部工程使用时要达到预期的目的。自验收合格之日起，维修保修期为一年，如果在这期间发现质量问题，承包人应在收到通知之后的7天内进行修理和完善，否则，发包人代为修理，费用由承包人负担。在场地土建基础及道路施工过程中，若发生因塘渣粒径过大或压实度末达到要求等其它质量问题而发生的费用由承包人负担，并从工程余款或质量保修金中扣除。
十二、违约、索赔
25.1合同成立后5天内承包人应向发包人提供合同总价的10%的履约保证金，工程竣工验收合格后10天内返还(无息)。
25.2.1工程质量末达到一次验收合格则扣罚总合同价的3%作为处罚;工期延误费按5000元/天计算扣罚(限额为合同总价的6%)。 25.2.1承包人应安全文明施工，如发生严重质量事故或不文明施工则扣罚合同总价的1%作为处罚。
25.2.2承包人项目经理及主要施工管理人员的到位率应在90%以上，如违约则扣罚合同总价的1%作为处罚。
25.2.3承包人应在开工后的15天内将主要施工机械设备运到场，未经发包人同意不得将机械设备运出现场，如违约则扣罚合同总价的1%作为处罚。
25.2.4承包人应在竣工验收前向发包人报送结算报告及结算资料，如违约则罚合同总价的1%作为处罚。
25.3承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其违约而给发包人造成的损失。 25.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
25.5承包人保证在合同有效期内履行招标文件、合同及其它会议纪要、联系单等中规定的各项条款，并保证按文件规定的要求，保质、保量、按期履行完合同。如在合同有效期内未能有效执行合同规定的条款，愿意接受发包人行使合同规定的权利，包括接受违约而罚没全部工程质量、工期履约保证金和逾期违约罚款。
26.索赔
26.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
26.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能得到合同价款，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
26.2.1索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知;
26.2.2发出索赔意向通知后28天内，向监理工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
26.2.3监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据; 26.2.4监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;
26.2.5当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与26.2.3、26.2.4规定相同。
26.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按26.2款确定的时限向承包人提出索赔。
十三、其它
27.工程分包
27.1本工程承包人不得私自转包，否则发包人有权采取措施直到终止合同，由此产生的一切后果由承包人承担。
27.2未经发包人许可，承包人不得将山体爆破的塘渣以任何形式用于其他工程或擅自随处倾倒，否则发包人有权从承包人的履约保证金中索取赔偿。
28.解除合同:在不影响发包人取得误期罚款和赔偿权力的条件下，遇到下列情况之一，发包人有权解除合同：
28.1承包人将整个或部分合同转让给他人;
28.2承包人延期开工，或施工很慢，虽然书面提醒，发包人仍认为不可能按期完成合同内容;
28.3承包入停工l 5天以上，停工理由不被发包人接受; 28.4承包人撤离工地，或放弃工程，或证明他没有施工，或被证明施工混乱，而又不可能达到完善施工;
28.5承包人对合同的执行严重敷衍了事，或忽视履行合同实质性义务，或无理取闹不服管理，而且书面要求其改正之日起七天内仍无动于衷。
28.6对解除合同，发包人以备忘录形式通知承包人即可，无须诉诸司法和采取其它措施。
28.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。
28.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
29.保险
29.1承包人必须为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，由承包人支付保险费用。
29.2对爆破现场周围的财产实行必要的保险，由承包人支付保险费用。
29.3事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
30.合同生效与终止
30.1本合同协议书经双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。全部工程竣工验收合格，保修期满并由监理工程师发给《缺陷责任终止证书》后失效。
30.2合同的权利、义务终止后，双方应当遵循诚实、信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。
31.合同份数
本合同壹拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。
十四、仲裁
本合同协议书在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成时，双方同意由调解。如调解不成，双方同志由仲裁。如未能达成仲裁协议，可向人民法院起诉。
十五、合同生效
其它未尽事宜，双方协商解决。
合同订立时间：________________________
合同订立地点：________________________
本合同双方约定：双方签字之日起合同生效。
发包人：________________(签章)承包人：________________(签章)
住所：________________住所：________________
法定代表人：________________(签章)法定代表人：________________(签章)
或委托授权人：________________或委托授权人：________________
开户银行：________________开户银行：________________
帐号：________________帐号：________________
邮编：________________邮编：________________
电话：________________电话：________________
施工合同范本11
发包方（建设方）：（以下简称甲方）
承包方（承建方）：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临时道路施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程地点：____市大道、琼山大道
二、工程名称：临时道路工程
三、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收、包维保、包税金等工程施工过程中发生的一切费用的总价承包。
四、承包范围：临时道路工程（其中包括一条长，宽；一条长，宽；一长，宽），具体施工范围以施工图及甲方要求为准。
五、工程期限：甲方通知乙方进场后日历天完成道路稳定层施工（不含沥青路面施工）并通过工程中间验收，沥青路面施工待稳定层完成行车一段时间后甲方通知再进行施工。如遇不可抗力影响、自然灾害、政府行为及周边村民干扰等，施工时间相应顺延。
六、工程承包价：
1、本工程暂定合同价为：整（小写： 元）。
2、本工程采用定额计价，根据《____省20市政工程综合定额》及____省定额站相关文件编制，材料价格采用信息价，信息价中没有对应材料价格时需报甲方批价。因甲方原因在施工过程中工程内容须做变更时，工程结算时予以调整。工程结算价款按施工时实际完成的工程量套相应的定额及收费标准执行，材料价格按施工当月的信息价进行结算。
七、付款方式：
1、自本合同正式签订之日起____日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为工程预付款，即人民币肆拾捌万叁仟贰佰陆拾贰元整（元）。以后乙方每月____日报送工程进度报表，甲方5个工作日内审核完毕并支付的进度款，甲方第一次支付进度款时将扣回预付款。
2、待全部施工完成并通过竣工验收合格后，双方完成验收结算手续，甲方支付至结算总价的95%。
3、结算总价的5%作为质保金，在保修期满后的15天内支付（不计利息）。
4、甲方的每次支付，以乙方提供同等金额的合法税务发票为前提。
八、工程质量要求：
1、道路工程质量按《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96、《公路沥青路面施工技术规范》GF40-20和《____镇道路工程施工与质量验收规范》C1-20执行，其质量必须达到国家合格以上标准。
九、双方责任：
甲方责任：
1、甲方应按合同有关约定支付工程款。
2、甲方负责将水准点、坐标控制点在开工前一天以书面形式提交乙方。
3、甲方负责在开工前三天组织乙方和设计、监理等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并向乙方提供三套图纸。
4、工程未经验收，甲方提前动用或擅自动用，由此而发生的质量或其他的一切问题，责任全部由甲方承担。
5、及时检查、验收工程采用的设备及材料。
乙方责任：
1、负责做好施工前的各项准备及进场施工期间的生产、安全、技术管理和组织工作。
2、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计、施工总进度计划，并送交甲方批准。
3、施工所需的水电由乙方接至施工场地，甲方承担费用，施工期间的水电费由乙方承担。
4、做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料、竣工图等文件移交甲方。
5、按照本合同、设计图纸和规范的要求采购本工程需要的材料，材料必须有合格证或检测报告书，所用材料均要报甲方有关人员验收后方可使用。
6、乙方如未按设计要求和规范规定进行施工原因引起的工程质量问题，由此造成的所以经济损失均由乙方承担，工期不予顺延。
7、乙方偷工减料或使用不合格材料等施工原因引起的`工程质量问题，由此造成的所以经济损失和一切责任均由乙方承担。
8、乙方应保证施工现场符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
9、对在工程施工中发生的各种事故负责并承担由此产生的全部费用。
10、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责保护，保护期间发生的损坏，乙方出资修复。
十、竣工验收及保修
1、乙方认为工程具备竣工验收条件后，向甲方和监理提出竣工验收报告，甲方自收到验收通知后五天内组织有关部门验收。若一个月内甲方不组织有关部门验收，被视为验收合格。
2、竣工验收通过后，乙方应及时将工程移交给甲方投入使用，并向甲方提供完整的竣工资料二套。
3、竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要整改才能达到竣工要求的，应为整改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。
4、本工程质量保修期为________年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知的三天内无条件进行保修。属甲方使用及其它原因造成的工程问题，乙方可给予维修，但维修费用由责任方承担。
十一、违约责任
1、除由于不可抗力和政府部门及周边村民干扰外，乙方不得以任何理由拖延工期，每逾期一天，按本工程造价总额的3‰向甲方支付违约金。
2、甲方不得以任何理由拖延支付工程款，每逾期一天，按本工程造价总额的3‰向乙方支付违约金。
3、道路工程施工中，若发现乙方使用了不合格的材料等以次充好的行为，除无条件更换外，甲方对乙方处以3000元次的罚款。
4、质保期内属于乙方无条件保修范围的，乙方应自接到甲方通知的三天内进行无条件保修，如乙方示在三天内进行无条件保修，则每逾期一天，按本工程造价总额的3‰向甲方支付违约金；逾期超过10天未无条件保修的，甲方有权另行选择第三方进行修补，所需费用由乙方承担；逾期保修期间造成甲方损失的，由乙方负责赔偿甲方全部损失。
十二、其他
1、合同有效期限：本合同经双方代表签字盖章后生效，工程保修期满，双方结清所有工程款，双方合同义务履行完毕后自动失效。
2、本合同在执行过程中如发生争执，双方应本着友善态度共同协商解决。如协商不能解决，双方均有权向本合同履行地人民法院起诉，所产生的诉讼费、律师费、保全费、执行费等均由责任方承担。
3、对于本合同条款与条件的修改、补充及变更，应同双方共同协商，以书面形式做出，并由合同授权代表签字盖章后生效，这些修改、补充及变更构成合同的一部分，并与本合同具有同等法律效力。
4、合同一方在未经合同另一方同意之前，不得擅自将合同的权利、义务转让给其他方。
5、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。
6、《临时施工道路工程预算书》是本合同的附件，构成合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。
7、合同订立时间：________年____月____日
8、合同订立地点：
甲方：
乙方：
地址：
别墅地址：
法宝代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真
施工合同范本12
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议：
一、工程概括
1、工程名称：___________。
2、工程地点：___________。
3、工程内容：___________。
4、承包方式：___________。
二、工程价款及支付方式
1、本工程幕墙按实际结算；
2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算；
3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。付40%，剩余款项验收合格一次性付清。
三、甲方责任范围
1、负责属于甲方办理的手续；
2、负责与工程其它工程施工队的`协调工作；
3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等；
4、提供乙方现场仓库等临时设施；
四、乙方职责范围
1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。
2、乙方必须按照图纸施工，在施工中如需变更者，应同甲方办好变更手续。
3、工地进行文明施工，做到落手清。
五、合同有效期
1、本合同一式两份，双方各持一份。
2、本合同自双方签字生效，在竣工结算，甲方支付款项完毕，即告终止。
六、争议
1、甲、乙双方因合同发生争议，按以下顺序采用一种方法解决。
（1）甲乙双方互相协商，如协商不成采用以下条宽执行。
（2）向合同签定地人民法院起诉。
甲方：___________
乙方：___________
日期：___________
日期：___________
施工合同范本13
甲方：
乙方：
一、工程内容：
外墙干挂石材工程全部由乙方负责材料及施工安装，乙方应负责：提供石材、干挂件、膨胀螺栓、干挂胶、密封胶、防锈漆、安装图设计、结点大样图及竣工蓝图等。并负责提供上述内容相应的文字资料(包括施工材料的具体规格、型号、数量等)。
二、工程造价：
注：工程总造价以实际施工面积为准，且待工程验收合格后做出决算单。
三、交工日期：
暂定乙方于 年 月 日进现场，并于 年 月 日完工。
四、付款方式：
1、 合同生效之日起，乙方施工人员进场，支付工程款10%预付款。
2、 石材安装从四层开始往下，同一层平面完成总工程量的1/4即(1000平方米并打胶)，且通过每段验收合格并经中间结算后，拨付一次工程款。
3、 工程款的5%做为质保金，验收合格后两年期限付清。
4、 产品保修期为两年，凡属产品及安装质量问题乙方免费进行保修、维修。
五、开具发票：
1、每次支付款前乙方先开出财务收据，第二次取款前开具正式发票，依次操作。
2、本工程石材部分可开具材料发票，除石材外开具工程发票。
六、质量要求、技术标准：
1、 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级必须符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规定。
2、 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案，必须符合设计要求。
3、 柱面板颜色光泽度达到样品标准(采用树脂抛光，光亮度不低于75)
4、 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸，必须符合设计要求。
5、 石材幕墙主体结构上的预埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
6、 石材幕墙的金属框立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接，连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的`连接必须符合设计要求。
7、 金属框架和连接件的防腐处理必须符合设计要求。
8、 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。
9、 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置，必须符合设计要求，填充应密实、均匀、厚度一致。
10、各种结构变形缝、墙角的连接节点必须符合设计要求和技术标准的规定。
11、石材表面和板缝的处理(包括板缝宽度和厚度)，必须符合设计要求;板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡。
12、石材幕墙应无渗漏，表面应平整、洁净、无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致，无色差，无明显修痕。
13、石材幕墙的压条平直、洁净、接口严密、安装牢固。
14、石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确;板边合缝应顺直;凹凸线出墙厚度应一致;上下口应平直，石材面板上洞口、槽边应套割吻合，边缘应整齐。
15、石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
16、石材幕墙与玻璃幕墙结合部，由乙方出结点图，并与玻璃幕墙施工方在作业中密切配合。
八、工程质量及验收
1、本工程按照国家石材幕墙检验标准进行验收。
2、工程竣工后由工程监理及甲乙双方共同验收和交付。
3、按甲方对工程整体质量标准要求，达标、创优质工程。
九、甲乙双方责任：
1、甲方向乙方提供临时库房和安装场地，水源、电源等生产必须条件。
2、甲方应协助乙方腾出施工现场，以具备施工条件。
3、乙方委派项目经理负责工程进度和监督工程质量及现场的具体协调工作。保证安装质量符合工程施工规范的要求，并达到甲方现场要求，否则甲方有权要求乙方无偿返工，返工费由乙方承担。
4、乙方应遵守甲方及施工现场一切规章制度，听从指挥，文明施工;如发生违章、违纪责任及人身事故由乙方自行承担损失。
5、加强安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织施工。发现不安全隐患、互通情况，发生安全事故，由乙方或责任者(方)承担由此造成的经济损失。
十、解决合同纠纷方式：
本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成，按中华人民共和国合同法解决。
十一、其它约定事项：
乙方提供的产品样本、样块、安装施工标准及相关技术文件、验收标准、产品报价及售后维修服务承诺应加盖公章，作为本合同的组成部分;同时，作为产品验收的依据，乙方供货时附带出厂合格证书、产品检验报告使用说明。
十二、特别说明
乙方要负责对石材产品到现场后的保管、安装及施工过程中的产成品保护工作。
十三、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，并经甲乙双方签字、盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本14
甲方单位： （以下简称甲方）__________________
乙方单位： （以下简称乙方）__________________
为了明确双方的职责，加强协作，相互促进，按期保质完成施工任务。经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况签订如下条款，须双方共同遵守。
一、工程名称、工程地点：
1、工程名称：___________________
2、工程地点：___________________
二、施工日期：
__________________
本工程开工日期为 _____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。
三、工程数量及造价：
以下工程量为图纸暂估量，竣工结算以实际测量数据为准。
四、甲方责任条款：
1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。
2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》（DBJ08—225—97）的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。
3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。
4、乙方施工完毕交付甲方，甲方负责保护好路面；工程验收之前禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。
5、乙方承诺：未经甲方书面许可，不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。否则视为根本性的违约，甲方可随时解除本合同。
五、乙方责任条款：
1、乙方确认可以严格按照甲方提供的`施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》 （DBJ08—225—97）施工，保证施工质量。若工期、用料、费用需要更改的，应当经过甲方书面许可。
2、按双方协商的施工进度，安排机械设备和人力，保证施工工期。
3、遵守安全技术操作规程和职业道德、文明施工、优质服务。
4、因乙方原因造成的损失（尤其是施工过程中的人身伤害），则由乙方承担，除不可抗因素外。
六、付款方式：
甲方将按以下程序向乙方付款（提供材料发票）。
1、合同签订，机械、材料进场预付合同款30%，计：_______
2、工程竣工，书面验收合格后一次性付清全部工程款；
3、如逾期支付，甲方须向乙方支付每日1‰违约金。但甲方为付款履行内部审批流程所占用的时间除外。
七、合同有效期：
本合同自双方签字盖章后生效，工程结束结清余款后自行失效。
八、本合同纠纷解决方式：
甲、乙双方友好协商解决，双方不能达成一致，由合同签订地方人民法院管辖。
九、本合同 签订地点：
____________________ 。
甲方单位（盖章）：___________
乙方单位（盖章）：___________
日期：
施工合同范本15
建设单位： （以下简称甲方）
承建单位： （以下简称乙方）
经甲乙双方充分协商，甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方责任，特制定本合同，希共同遵守。
一、工程名称及建设地点：
1、工程名称：_______
2、建设地点：_______
二、工程范围：
按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程
三、工程总造价：
合同总价含 费用确定合同价款为人民币（ 人民 币）￥ 元，大写： 佰 拾 万 佰 拾 元 角 分）
四、工期： 年 月 日至 年 月 日，共计叁年
五、 承包方式：包工包料。
六、甲乙双方负责完成的工作：
a）甲方负责完成的工作：
1.在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，提供材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公提供方便。
2.甲方委派 许志敏 同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。
b）乙方负责完成的工作：
1.乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的.施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。
2.保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。
3.自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。
七、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。
因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。
八、工程验收：
a）工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。
b）工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。
c）该工程养护期为三年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。
d）本工程至 年 月 日，苗木成活率为100%.期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。
九、其他事项：
a）在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。
b）乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。
十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式开
始施工。
十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。
十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。
本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_______ 乙方：_______
代表：____ ______ ______ 代表：___________________ ______
签约地点：_________ __________
签约时间：______年____月_______日
【施工合同】相关文章：
施工的合同03-05
油漆施工合同03-25
涂料施工合同03-19
工地施工合同04-03
围墙施工合同02-26
施工劳务合同03-02
委托施工合同02-14
混凝土施工合同02-15
施工改造合同03-12
施工企业合同03-16