工程的合同

工程的合同精选15篇

　　随着人们法律意识的建立，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是非常有必要的行为。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家收集的工程的合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程的合同1

　　发包人：(全称)

　　［以下简称甲方］

　　承包人：(全称)

　　［以下简称乙方］

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程立项批准或核准、备案文号：资金来源：政府投资

　　二、工程承包范围

　　三、合同工期开工日期：___年___月____日竣工日期：___年___月____日合同工期总日历天数：___天。

　　四、工程质量工程质量标准：

　　五、合同价款合同价款：(大写)：(人民币)___元；(小写)：___元。其中：安全防护、文明施工措施费：(大写)：___元；(小写)：___元。其它约定：

　　六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同

　　七、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按照本合同约定的`期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　八、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

　　九、合同生效

　　本合同订立时间：________年____月____日本合同订立地点：双方约定本合同

　　生效。

　　十、合同备案

　　本合同生效后必须送备案。

　　发包人：承包人：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

工程的合同2

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　经双方协商一致，甲方将 工程施工项目承包乙方。为加强管理，明确责任，体现利益共享，风险共担的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的有关规定，特签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包范围：

　　5、开竣工时间：

　　6、质量等级：

　　7、合同价款：

　　二、工程费用

　　1、有关部门征收的劳保基金、劳动定额测定费、预算定额费、招投标服务费、建管费、保险费、噪声费、合同鉴证费、合同印花税、暂住证和施工许可所含的其他规费，乙方应当及时配合缴纳。若缴纳有困难者，由甲方代缴后，从工程结算造价中扣留。

　　2、甲方从本工程中按结算总价 %扣留营业税和附加税; 按 %扣留企业所得税;按 %扣留企业管理费。合计共扣留工程结算价款的 %.

　　三、双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督并组织工程竣工验收。

　　2、凡从建设单位收取的工程款，均应进入甲方帐户。按甲方规定办理了有关审批手续后，再拨付乙方使用。该费用包括建设单位供给的各种材料。

　　3、甲方按与建设单位签订的施工合同的约定，向建设单位收取工程进度款，扣除各种费用后，向乙方拨付工程进度款。

　　4、工程主体完工，甲方累计向乙方拨付的工程款要达到应付工程款总额的70%，剩余款项待工程验收合格交工后拨付。

　　5、因建设单位迟延或不能足额拨付工程进度款，导致甲方不能及时足额向乙方拨付工程进度款的，不构成甲方对乙方的违约。

　　6、劳动人员的工资发放由乙方造册，报甲方审批后，由乙方发放。

　　(二)乙方责任：

　　1、乙方全面履行甲方与建设单位签订合同所约定的各项条款，以及对建筑工程的质量、进度、安全、工期等内容所做的承诺。

　　2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术安全操作规程。严格按图纸规范要求施工，施工中的图纸变更需经甲方同意并经设计人员签字认可办理签证手续。

　　3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的.监督检查。执行施工现场安全保卫等规章制度，搞好现场文明施工，对出现的质量、安全事故由乙方全部负责。如违反有关规定造成的上级有关部门的处罚，均由乙方承担，同时接受公司在上级有关部门罚款额上增加2倍处罚额的罚款，并承担相应的法律责任。

　　4、确保工程质量和工期，如质量、工期达不到合同规定要求，造成的经济损失由乙方承担。

　　5、乙方所进场的材料必须"三证"齐全，所有检试报告均提供甲方检查后方可使用。把好材料质量关，如发现使用不合格材料，甲方有权停工并罚款。乙方给甲方造成的经济损失均由乙方全额承担。

　　6、要按实际工作进度如实填报工作量，工资报表。在保证工程任务符合约定标准的前提下进行工程结算。甲、乙双方之间的工程结算以甲方同建设单位之间进行的工程结算为准。因建设单位原因致使工程结算久拖不决的，不构成甲方对乙方的违约。

　　7、按GB50300-20xx建筑工程施工质量验收统一标准规定做好工程技术资料的收集、整理和编制。向甲方提供完整的交工资料。

　　8、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料往来均由乙方自行负责处理。如发生经济纠纷，乙方承担一切经济责任。

　　四、工程保修

　　本工程预留总造价 %的保修款。在甲方同建设单位签订施工合同所约定的保修期满后，支付保修款。保修期内因质量问题所发生一切经济支出均从保修款中扣除，不足的由乙方向甲方补足。

　　五、违约责任：

　　1、甲、乙双方发生争议，双方协商解决。无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。

　　2、由于非甲方原因，致使合同不能履行或全面履行，不构成甲方违约。

　　3、本合同未尽事宜协商解决或另行签订协议。

　　4、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　5、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

工程的合同3

　　发包方（甲方）：______________承包方（乙方）：______________

　　甲乙双方很据现场装修内容，在审议后签订本装修合同，具体内容如下：

　　1.承包工程：_____________地点：_____________________承包范围：_______________________承包方式：_________________承包内容：见《施工项目报价清单》附件。

　　2.承包工期：______天，从每笔工程款预付到位立即继承施工起计算工天，在保证工程质量的前提下，可适当提前，因不可抗拒因素的，工期顺延。

　　3.工程质量：按乙方提供的图纸设计要求进行施工装修。部分可参照甲方要求。

　　4.付款方式：

　　（1）签订合同后，以双方核定的工程总造价金额（B）。付工程款__15000_元（大写：___壹万伍仟__元），甲方未预付金额的不得进场施工。

　　（2）木工基础完工，甲方付给乙方工程款___0__元（大写：__贰万_____元）

　　（3）木工基础完工及砖工完工，甲方付给乙方工程尾款_8000__元（大写：_____捌仟____元）

　　（4）整个工程完工验收合格完工半年后，甲方付给乙方工程质保金___20___元（大写：___贰仟______元）如甲方未按合同要求付款，影响工程进度，由甲方负责。乙方不得承担任何责任。

　　5.乙方做到安全施工，文明施工，乙方人员施工时出现安全问题，由乙方自行负责。

　　6.合同双方当事人的任何一方，因未履行合同的约定，应处以违约金____________元，甲乙双方均遵守国家法规及有关条文规定，违者自行承担责任。

　　7.整个工程保质保量，如有质量问题而返工，其材料，人工费，由乙方负责，未完工甲方提前施工或私自动用工程成品而造成的经济损失，由甲方负责。

　　8.在装修过程中，应按照物业管理及有关部门的要求进行施工，不能违规操作，分清甲乙双方的`责任和义务，如发生纠纷事宜，甲乙双方协商进行解决处理。

　　9.装饰装修施工中产生的垃圾，由乙方负责运出现场，搬到楼下指定的堆放地点，施工完成后由乙方对装修垃圾彻底清除。但乙方应收取甲方相应的垃圾转运费及材料搬运费。

　　10.质保期：防水处理限期为________年，其余工程项目质保期为________年。

　　11.按合同附表项目施工，如另有增加项目，甲乙双方应现场定价，由甲乙双方签字后进行施工。

　　12.本合同附件《施工项目报价清单》是本合同的重要组成部分，具有合同的同等法律效益。

　　13.合同一式两份，当事人签字后生效。甲方：

　　乙方：电话：

　　电话：____日期:____日期

工程的合同4

　　发包方：______________(以下简称甲方)

　　承包方：______________(以下简称乙方)

　　依据甲方在本次土地整理项目中所承揽的施工内容，其中六角板工程部分，对照图纸测算，初步汇总价格，经甲、乙双方反复磋商，意见达成一致，甲方原则上同意将本合同段内六角板(按六角板图纸施工)的工程分段分包给乙方施工，为方便管理，互相制约，特订立本合同。

　　一、承包范围：

　　按照设计图纸本分项工程为包工不包料，施工内容含基础开挖、砌筑、回填(保证水沟畅通)、勾缝、压顶、排水孔等图纸所含内容。施工后的六角板必须满足设计要求，线形顺、直、平，完成后达到设计所需效果，工程数量为经监理及业主验收后合格的数量为结算依据。

　　二、承包价格及付款方式：

　　六角板元每方，结算依据按实做方数结算。上述单价已综合基础开挖、六角板、回填、勾缝、压顶、排水孔，以及雨季施工抽水、防雨措施等。为保证工程质量，付款方式为业主验收合格后付______%，省级验收合格付______%，余下部分作为质量保证金，待质保期________年到期后付清。

　　三、自合同签定之日起，计划工作日为________年____月____日至________年____月____日完工。

　　逾期未完成按总承包价格的千分之五每天计算处罚。

　　四、质量要求：

　　施工必须严格按业主的有关技术标准，施工规范及施工设计图纸进行施工，确保工程质量达合格标准。在施工过程中每道工序必须有甲方施工人员及监理到场，施工工序的监理程序及分项验收表格必须现场填写同时得到监理许可。如因质量出现问题而发生的`一切损失均由乙方自行解决及返工重做。

　　五、安全生产：

　　乙方在施工的全过程中，必须把安全生产放在首位，必须做到文明施工、安全生产，在施工场地按规范要求，全方位设立明显的安全标志(包括用电)施工人员和外请小工必须按工作性质的区别穿戴安全帽和安全标志服，杜绝一切安全事故的发生。如发生一切不安全事故，一切责任和经济损失均由乙方负责，甲方概不负责。

　　六、文明施工：

　　鉴于本项目施工面大，管理分散，无论是甲乙双方，坚持做好文明施工，塑造良好形象，做到工完场清、冰留隐患，并妥善处理好周边关系。

　　七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签字之日起生效，并具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

工程的合同5

　　发包方(以下简称甲方)立合同单位：

　　承包方(以下简称乙方)

　　为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围和内容：

　　四、工程总造价：

　　五、质量等级：

　　六、工程工期：

　　第二条承包方式

　　本工程采取下列第项方式承包。

　　1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;

　　2、包工不包料;

　　3、包工包料。

　　如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。

　　第三条价款支付与结算

　　一、工程款支付方式：

　　二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。

　　三、工程结算依据

　　第四条工程变更

　　本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。

　　第五条工程验收

　　一、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。

　　二、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。

　　第六条保修条件及期限

　　保修期个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内)

　　第七条双方责任

　　甲方：

　　一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。

　　二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。

　　三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。乙方：

　　一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作;

　　二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置;

　　三、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。

　　第八条违约责任

　　乙方的责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　二、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造价万分之付违约金。

　　甲方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失;

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失;

　　三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任;

　　四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金;

　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。

　　第九条安全、文明施工

　　乙方应按有关规定，采取严格的`安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　乙方应文明施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。

　　第十条附则

　　一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成部分;

　　二、甲方指定为工地代表;乙方指定为工地代表。

　　三、本合同未尽事宜，双方另行解决。

　　四、本合同一式份，甲、乙双方各执份。

　　甲方(签章)乙方(签章)

　　开户银行：开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　电话： 电话：

　　年 月 日

工程的合同6

　　甲方：

　　乙方：____公司（以下简称甲方）拟委托（以下简称乙方）安装办公楼亮化轮廓灯，为明确责任，保证质量，经双方协商，特签订本协议。

　　一、规格：材质采用104颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化，主线路采用国标6平方防老化线，支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。

　　二、工程造价为58586元，后附预算明细及安装图，完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。

　　三、制作期限：自签订之日日起，于________年元月____日止完工；若乙方逾期，甲方有权终止本协议；

　　四、质量保证：安装时，乙方不得偷工减料，以次充好。否则，甲方有权终止本协议，同时所产生的一切费用及损失由乙方承担；

　　五、甲方义务及权利：乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后；由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款，不得拖欠；

　　六、乙方义务及权利：乙方在施工过程中首先要确保安全，同时按照本协约要求采用优质材料制作，因乙方违规操作引发的安全事故，由乙方全部负责；乙方施工完毕后，应及时报请甲方验收；

　　七、本工程完工之日起________年内由乙方负责保修、更换配件，如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁，由乙方全面承担责任；________年后，如故障，乙方须在第一时间内提供免工时费服务；

　　八、本协议一式二份，甲乙双方签字后具有法律效应。

　　甲方：______农业委员会（章）

　　负责人签字：______

　　乙方：____公司（章）

　　开户行：_____

　　账号：_______

工程的.合同7

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　甲方用地位于××××××××，用地面积为××m2，建成×层框架结构楼房住宅，建筑面积约×× m2给乙方以包工包料方式承包建设，现经双方协商，达成以下合同条款：

　　一、 甲方提供建筑图纸给乙方施工，乙方必须按图纸规定做好各项施 工。乙方负责清理地基，甲方按实际支出费用补给乙方清理地基款。

　　二、 甲方按建筑面积××元/m2计算给乙方，按投影计算面积，工程竣工结算，按实际工程量，质量须达到验收合格标准。

　　三、 乙方负责基础工程和主体工程包工包料建设。

　　1、基础工程：乙方负责地基孔桩柱××条的包工包料施工，甲方按每立方米××元计算给乙方，孔桩直径××米，钢筋笼要求××米，计算给乙方应加护壁0.15米。

　　2、乙方负责主体工程建设，内外墙装修，内墙、天花批灰底，外墙三面瓷砖，层面隔热层，天面拦河，铝合金窗、排水、排污管，外散水，屋内排污排水管封闭，完工时清理好一切多余建筑废料。

　　四、 乙方负责一切工程机械、模板、排架、水电费用等施工用具和管理。

　　五、 门洞、卫生间排气扇孔和厨房排气扇孔应按甲方指定位置和尺寸预留或安装。

　　六、 建筑材料选用：钢材--国标韶钢，水泥--仙石牌水泥，排水管--联塑75管，排污管--联塑110管。

　　七、 施工总工期为120天交付给甲方。

　　八、 乙方施工时如出现质量问题和误差，甲方认定需要返工时，一切费用有乙方承担。

　　九、 付款方式：完成工程建设的地基工程（标的物地基垫层只一层地面），甲方支付××万元；主体工程费用按工程进度70%支付，工程竣工后，经验收合格，甲方支付余下工程费用。

　　十、 甲方的权利与义务：

　　1、甲方对乙方施工可以随时检查及现场监督，对不当行为可以制止。

　　2、在不影响乙方工期的情况下，甲方可以变更施工图纸。

　　3、甲方应按照本合同第九条规定向乙方支付相应费用。

　　4、工程竣工后，甲方可以要求乙方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

　　十一、乙方的权利与义务：

　　1、乙方各建设行为及建设用料均符合相关行业标准及积极性行业惯例并保证诚信；若工程质量不符合本协议要求或相关行业标准，乙方应无偿返工且应承担由此给甲方带来的损失。

　　2、乙方自负己方人员及相应物品的`安全责任，乙方人员出现的意外、伤亡等人身损害以及财产损失自负其责，甲方对此不负责任。

　　3、乙方因施工不当或未尽相应注意义务给他人人身或财产带来损害时，应付相应赔偿责任，甲方对此不承担责任。

　　4、乙方有权按照本合同第九条规定向甲方收取相应工程建设费用。

　　十二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按生产安全标准施工，做好各项安全措施，如在施工期间造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 十三、本合同未尽事宜，双方可当面商定或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十四、本合同自双方签字之日起生效。合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字后分别保存。副本分数按自定，可报送所需部门。

　　甲方签名：

　　乙方签名：

　　身份证号：

　　身份证号：

　　电话：

　　电话：

　　年 月 日

　　年 月 日

工程的合同8

　　发包方(甲方)：______xx达建筑工程有限公司 项目经理部

　　承包方(乙方)：______

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，甲方将 钢筋分项工程 发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　第二条 工程内容及承包范围：______

　　所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种预埋件、砼垫块、马凳筋的制安，设计变更工程量。

　　第三条 承包方式

　　1、本合同以包工不包料、包质量达到优良样板工程标准、包安全、包文明施工、包工期的方式承包。

　　2、包小型工具、扎线、制作机具安装及材料施工现场内的水平、垂直运输。

　　第四条 工程计价方式

　　工程量按设计图纸及实际完成量计算，其他项目工程量按本合同有关条款的计算方法进行。

　　1、±0.00以下工程(包括地下室及基础)钢筋加工制作单价 元/吨，安装绑扎单价 元/吨。

　　2、±0.00以上工程钢筋加工制作单价 元/吨，安装绑扎单价 元/吨。

　　3、柱及剪力墙竖筋电渣压力焊或机械接头按 元/个。

　　4、预应力钢丝制作、安装、张拉单价 元/吨。

　　5、工地记时工按30元/工日计算，9小时为一个工日，发生时必须在24小时内由施工员签发“签工单”，经后勤主管、主管施工员和项目经理签字确认，超过规定时间不予以认证。

　　第五条 付款方式

　　1、生活费支付按每天实际开工人数每人支付15元/天。

　　2、工程进度款每月30日前由各班组自行计算本班组实际完成工作量，按实际完成的工程量的70%支付，并扣除已借支的生活费及施工中违章的罚款。

　　3、分部分项工程做完工人全部退场，甲方支付85%的工程款。

　　4、工程经政府质监部门验收合格后付清余款。

　　5、达不到质量标准，甲方有权单方面解除合同，结算30%，余70%作为赔偿给甲方。

　　6、结算程序：______

　　(1)每月底结算当月28日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序施工主管签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月十五日左右予以支付。

　　(2)乙方应在全部工程竣工验收合格后______天内提出竣工结算，送甲方审核，办理结算。

　　7、本工程采用单价承包制，包括员工工资和劳保费用、工作服用品、工人保险费、工作服、病假药费、回家差旅费等各种补贴以及停电、停水、雨天停工、节目补助等费用，不再给乙方任何补贴。

　　第六条 履约保证金

　　合同签订三天内，乙方向甲方交纳合同总造价的 %作为履约保证金。工程竣工验收合格后七天内无息返还。

　　第七条 工期

　　1、本合同所承包工程的工期定为 工作天，工期计算的起止时间是：______ 年 月 日开工， 年 月 日竣工。

　　2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

　　第八条 质量要求

　　1、工程质量达到广州市优良样板工程标准。

　　2、乙方必须按现行施工规范组织施工，本工程执行 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204-20xx)、《钢筋加工制作安装质量验收规范》 及设计图纸和建设单位、监理单位、甲方对工程的质量要求。

　　3、钢筋加工、安装质量要求符合的规定。具体质量要求如下：______

　　(1)、钢筋加工：______钢筋加工的形状、净尺寸允许偏差±10mm，弯起钢筋的弯折位置允许偏差±10mm，箍筋内净尺寸允许偏差±5mm。

　　(2)钢筋安装工程：______钢筋网长宽允许偏差±10mm，网眼尺寸允许偏差±20mm，绑扎;钢筋骨架，长允许偏差±10mm，宽、高允许偏差±5mm，受力钢筋: 间距允许偏差±10mm;排距允许偏差±5mm, 保护层厚度: 基础宽允许偏差±10mm,柱宽、梁允许偏差±5mm, 板、墙宽允许偏差±3mm, 绑扎箍筋、横向钢筋间距允许偏差±20mm, 钢筋弯起点位置允许偏差20mm, 预埋件: 中心线位置允许偏差, 水平高差允许偏差+3,0mm, 预埋螺栓: +10,0mm, 中心线位置允许偏差2mm。

　　(3)超过上述质量要求，承担质量违约责任。

　　第九条 双方责任

　　(一)、甲方责任：______

　　1、负责对施工现场的组织指挥、协调和技术指导，对乙方施工进度和质量进行监督管理，督促乙方按合同和规范组织施工。

　　2、负责提供进场参加施工人员的住宿床位及集体食堂饭菜(向乙方收取合理的费用)，提供必要的生活设施和住宿条件。

　　3、协助办理有关证件、购买保险等业务，费用由乙方负责。

　　4、甲方要派专业人员组织乙方员工进行施工技术、安全、质量、文明施工的培训。开工前，施工技术、安全、文明施工主要负责人组织乙方员工学习公司有关纪律制度，未经过施工技术交底的员工一律不能进入工地施工。

　　5、在开工前 天完成“三通一平”(包括进场道路)，接通水、电源，移交临时场地。同时向乙方提交完整的施工(安装)图纸与说明书及有关的技术资料各 份;地质勘探资料 份。

　　6、提供现场水电接点、材料堆放点及临时设施。

　　7、基坑的地下管路，如煤气管、水管等，开工前应在施工图中标明。

　　8、甲方根据工程量及工程仓库要求保证材料供应到施工现场(材料运至现场50米内，但不提供塔吊运输)，提供施工必要的机械设备，保证机械的正常运转，如逾期供应材料、设备，从逾期______天次日起，按拖延天数顺延工期。

　　9、甲方应及时审定乙方的开料单。

　　10、甲方因故需变更设计时，应通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续。

　　11、负责按合同规定同乙方办理结算手续。

　　(二)、乙方责任：______

　　1、工作态度方面：______

　　(1)尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，拒绝接受甲方现场管理人员组织指挥，严重影响甲方的组织管理，造成不良影响，每次罚款 100 元。顶撞监理人员，造成恶劣影响，每次罚款 元。

　　(2)乙方必须指定专职管理人员全天候在施工现场管理，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。如因特殊情况需要离开时，必须委托代理人并引至给现场管理责任人会面选定。(留联系电话以便工作，离开最长时间不能超过24小时)，否则每次罚款 200 元。

　　(3)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质。经批准进场的工人进场时须持有效证件，每人交一寸免冠照片三张，特殊工种必须持有上岗证、操作证，并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同;未签订班组内部责任合同，罚班组长每人 50 元。

　　(4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，未经甲方允许，乙方不得随意撤离和更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性，如随意更换施工人员，罚款 元/次，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责。同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

　　(5)乙方承包的任务，非经甲方同意，不得分包给第三方。如发现甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

　　(6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的'，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

　　2、施工质量方面：______按《钢筋加工制作安装质量验收规范》和双方约定的工程质量标准组织施工，严格按照施工图纸与设计变更通知施工。

　　(1)钢筋表面污垢清理不干净，每处罚款 50 元。

　　(2)每发现一处露筋，罚款 200 元。

　　(3)每次浇捣混凝土梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证混凝土浇灌后的钢筋质量。如未及时修整，影响工程质量每次罚 200 元。

　　(4)钢筋绑扎安装经抽检达不到规范要求，每次罚款 100 元。

　　(5)乙方在施工过程中，必须按质量要求施工，如经质检员及施工员验收不合格的，罚款 元/次。

　　(6)钢筋制安质量要求，以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准，不能出现返工现象，因现场验收质量不合格，需要返工，应赔偿因返工造成的材料和人工损失，并罚款 500 元。

　　(7)每一道工序须经甲方技术人员验收合格后方可进行下一工序的施工，否则罚款　　元/次。

　　(8)乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，应立即以书面通知甲方，如未及时提出罚款 元/次，并由此承担造成的一切经济损失。

　　(9)乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其存在重大质量问题时，甲方书面通知乙方后，乙方在 天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，乙方在三天内无条件退场，因此所造成的实际损失，由乙方负责。

　　(10)隐蔽工程在隐蔽前______天，由乙方通知甲方到场检查，并认真如实填写隐蔽记录。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方承担。

　　(11)工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后，应提供完整竣工资料三份。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。

　　3、材料使用方面：______按严格按照施工图纸、技术交底和合同规定的损耗标准使用材料，节约材料，不得造成人为浪费和超标准损耗，承担浪费材料的责任。

　　(1)未按指定位置堆放材料或乱堆乱放，加工现场管理混乱，成品料无标牌和标记，每发现一次罚款 200 元。

　　(2)不允许用粗钢筋作梁底保护层垫块，发现一处罚款 20 元。

　　(3)按配合比配料，在使用材料中，每次需要分割材料时，必须经过现场施工员同意后方可锯料，否则罚款 元/次。

　　(4)施工中，乙方必须根据甲方审定的开料单进行开料，不能浪费材料，如发现擅自开料，罚款 元/次。

　　(5)未按经审核批准的下料单下料，下多料、下错料，人为地造成材料损失出现1.0m以上钢筋浪费，发现一条罚款 20 元。

　　(6)如确有浪费的材料但不加以利用者，发现一次罚款 200 元。

　　(7)每天务必做到工完场清，否则罚款 100 元，且负责支付甲方派零杂工的工资费用。

　　4、工程节点进度管理：______绝对服从甲方的工程进度安排，按甲方规定的节点完成施工任务，承担因延误工期的责任。

　　(1)在开工前 天完成组织施工图会审、编制施工技术方案和设备、劳动力进场计划，并送交甲方审定，施工进度每日报公司：______日报(当晚7点交)周报(当周星期二交)。作为甲方检查监督执行施工计划的依据。

　　(2)应按时完成规定的节点进度，保证整个工程按计划进行，工程节点进度每拖延一天，必须在下节点提前一天完成，月进度按施工任务每拖延一天，罚款 200 元，总工期每拖延一天，罚款 1000 元。

　　(3)应按进度和工程量做好劳动力计划，保证足够的施工力量，否则，因劳动力不足影响工程进度影响整个工程进度，每次罚款 200 元。

　　5、安全管理责任：______必须安全施工，严格遵守安全管理制度和安全技术操作规程，服从甲方的安全管理，承担因违章作业、违章操作造成安全责任事故和工伤事故责任。

　　(1)每个工人入场时，都必须签订安全教育记录卡，提高工人的安全生产意识，少签订一名罚班组长 20 元。

　　(2)自觉接受甲方技术人员的安全技术交底，并在交底卡上签字，严格本班组自身的安全生产教育，少参加安全技术交底一名罚班组长 20 元。

　　(3)不准私拉电线用电，宿舍内私拉电线每次罚 50 元，用电炉取暖、做饭每次罚 50 元。

　　(4)做好防火工作，严禁在现场私自动火，否则罚款 元/次。

　　(5)禁止乱动施工现场一切电器设备，需使用电器时，需由电工检查无误后方可使用。如擅自使用电器设备，发现一次罚款 元。如违章操作发生触电、火灾及其他事故，乙方要负一切经济、法律责任。

　　(6)楼层清理杂物时，严禁从楼层上往下倒建筑垃圾，如发现从楼层上直接往下抛掷杂物者，每次罚款 100 元。且负责引起的一切安全事故的费用。

　　6、文明施工管理责任：______必须文明施工文明管理，严格执行项目部各项管理的制度，达到“广州市文明样板工地”标准。

　　(1)上班时间不得穿拖鞋，如着拖鞋进场作业，罚款 元/次。

　　(2)进入施工现场人员必须按规定颜色佩戴安全帽，不戴安全帽罚款 元/次，造成自身或他人伤亡事故，乙方负主要责任。不按规定颜色佩戴安全帽罚款 元/次(工人戴黄色安全帽、管理人员戴红色安全帽)。

　　(3)工人进场时统一佩戴甲方配制的工作卡，如发现未戴者罚款 元/次。丢失需重配时按 50 元工本费收取。

　　(4)工人进场时必须穿甲方指定的工作服，如发现穿便服者罚款 元/次。

　　(5)就餐时应按顺序排队，如插队的罚款 元/次。

　　(6)严禁随地大小便，发现一次罚款 元。

　　(7)故意损坏水龙头的，除照价赔偿外，罚款 元/次。

　　(8)严禁拆除公共设施，否则罚款 元/次。

　　(9)严禁在宿舍内私自间隔，否则罚款 元/次。

　　(10)严禁在宿舍内赌博、吸毒等违法行为，违者罚款 200～20xx元，情节严重者送公安部门处理。

　　(11)未经甲方允许，施工现场严禁带小孩等无关人员进入或住宿，违者罚款 100 元，同时罚款该班长 100 元。

　　(12)不得做违反国家法律的事情，违法者押送司法机关处理。

　　第十条 其他

　　1、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

　　2、本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。

　　3、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具同等法律效力。

　　甲方(盖章或签字)：______ 乙方(盖章或签字)：______

　　签约代表：______ 签约代表：______

　　身份证号码：______

　　联系电话：______ 联系电话：______

　　年 月 日 年 月 日

工程的合同9

　　(一)分公司或项目部对外签订合同的效力

　　1、分公司签订的合同

　　《合同法》第二条规定，“合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。”合同法对于何为其他组织没有明确的规定，但依我国民事诉讼法的相关规定，其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，包括：(1)依法登记领取营业执照的私营独资企业、合伙组织;(2)依法登记领取营业执照的合伙型联营企业;(3)依法登记领取我国营业执照的中外合作经营企业、外资企业;(4)经民政部门核准登记领取社会团体登记证的社会团体;(5)法人依法设立并领取营业执照的分支机构;(6)中国人民银行、各专业银行设在各地的分支机构;(7)中国人民保险公司设在各地的分支机构;(8)经核准登记领取营业执照的乡镇、街道、村办企业;(9)符合本条规定条件的其他组织。

　　根据上述规定，依法设立并领取营业执照的分公司在总公司的授权范围内，其签订的合同是合法有效的。但是根据《公司法》第十三条的规定，“分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。”

　　这里值得注意的是，虽然分公司应当在总公司的授权范围内对外签订合同，但是一旦分公司超越总公司的授权签订合同，并不意味着该合同一定是无效，除非签订合同的相对方明知分公司越权仍旧与其签订合同。因为总公司与分公司之间的授权范围仅对总公司与分公司之间有约束力，不能对抗善意第三人。

　　2、项目部签订的合同

　　施工单位的工程项目部或者施工单位的工程处(工程队)对外签订的合同往往盖有工程项目部的章(有些是项目部技术专用章)，由于工程项目部、工程处等是施工单位的职能部门，并非是符合上述法律规定的.“其他组织”，因此此类合同严格从法律上来说是无效的，除非项目部、工程处(工程队)在签订合同时有施工单位的明确授权或者事后得到施工单位的追认。

　　但是在司法实践中这类合同往往因为符合《合同法》规定的表见代理而认定为有效。《合同法》第四十九条规定，“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”据此，如果合同相对人有理由相信项目部在签订合同时是有代理权的，那么此类合同是有效的，因此合同产生的法律责任由施工单位承担。

　　3、项目经理/实际施工人签订的合同

　　在这类合同中还有一种情形，是由项目经理或者实际施工人对外签订合同，合同上既没有公章也没有项目部章，只有项目经理或者实际施工人的签字。这类合同的效力认定要分两种情况：其一，项目经理如果是施工单位的职工，那么这种行为一般认定为职务行为，对于职务行为，施工单位作为用人单位应当承担由此产生的责任。其二，项目经理如果不是单位的职工，实质上是工程实际施工人的，这类合同在司法实践中一般因法律上成立表见代理而认定有效。

　　江苏省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》第二十二条规定，“承包人的项目部或项目经理以承包人名义订立合同，债权人要求承包人承担民事责任的，人民法院应予支持，但承包人有证据证明债权人知道或应当知道项目部或者项目经理没有代理权限的除外。”

　　对于实际施工人签订合同，虽然目前在司法实践中一般认为成立表见代理，但是在理论上还是存在争议。由于实际施工人仅仅只是挂靠在施工单位，合同的权利义务最终实际是由实际施工人承担的，因此实际施工人是一个独立的身份，其行为并不是代表施工单位，从实质上来说不是代理行为或者表见代理;因为无论是代理行为还是表见代理，其最终的民事责任都应当是由被代理人即施工单位来承担的。实际施工人的这种特殊身份往往在签订合同时已被合同相对方所掌握，并且也明知合同实际的权利义务承受人为实际施工人，但是在诉讼中合同相对方又往往基于其是实际施工人进而主张签订、履行合同的行为成立表见代理，在法律上是一个矛盾，值得商榷。

　　(二)未办理相关手续而签订的建设工程施工合同的效力

　　建筑项目应当经过立项、申领国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及施工许可证，如果上述手续不完备，所签订的建设工程施工合同是否无效?这类合同的效力又是否能够补正?目前司法实践与各地法院对该问题均有不同的规定。

　　1、最高人民法院在上诉人贵州黔民水泥厂与被上诉人中国航空港建设总公司衡阳建设公司、中国航空港建设总公司建设工程施工合同纠纷案中认为：双方在订立《建设工程施工合同》时，尚未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，应认定合同无效。

　　2、《浙江省高级人民法院民事审判第一庭关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》第二条规定，“发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证，与承包人签订建设工程施工合同的，应认定合同无效;但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管部门予以竣工核实的，可认定有效。发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的，不影响建设工程施工合同的效力。”

　　3、安徽省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见》第七条规定，“发包人未取得建设工程规划许可证，与承包人签订建设工程施工合同的，应认定合同无效。但起诉前取得规划许可证的，应认定合同有效。违反建设工程规划许可证规定超规模建设的，所签订的建设工程施工合同无效，但起诉前补办手续的，应认定合同有效。”

　　4、深圳市中级人民法院《关于建设工程合同若干问题的指导意见》第二条规定，“人民法院受理的建设工程施工合同纠纷，在审理过程中，一方当事人以涉案工程未取得土地使用权或建设用地规划许可、建设工程规划许可主张合同无效的，在开庭前发包人仍未取得土地使用权及上述行政许可的，应认定施工合同无效;开庭前已经取得土地使用权及上述行政许可，但未取得施工许可的，应认定施工合同有效。”

　　5、重庆市高级人民法院《关于当前民事审判若干法律问题的指导意见》第十条规定，“有关施工许可证的规范属于管理性规范，不是影响合同效力性的规范，是否取得施工许可证不影响合同的效力。”

　　6、广东省高级人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行意见》第十条规定，“发包人与承包人签订无取得土地使用权证、无取得建设工程规划许可证、无办理报建手续的“三无”工程建设施工合同应确认无效。但在审理期间已补办手续的，应确认合同有效。” 第十一条规定，“发包人经审查被批准用地,并已取得《建设用地规划许可证》，只是用地手续尚未办理而未能取得土地使用权证的，不宜将因发包人的用地手续在形式上存在欠缺而认定所签订的建设施工合同无效。” 第十二条规定，“违反《建设工程规划许可证》的规定，超规模建设所签订的建设工程合同经批准可补办手续，且无违反其他法律规定的，应确认合同有效。”

工程的合同10

　　甲方：_________________电话：_________________

　　乙方：_________________电话：_________________

　　为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。

　　一、承包项目：_________________甲方生产车间地沟改造项目。

　　二、工程质量要求：_________________

　　1、管路要求：_________________鉴于车间管路东西跨度较大,施工时要充分考虑到管路流通问题,确保管道排水自然溢流通畅;

　　2、阴井管道连接要求：_________________施工时排水管道之间采用阴井(沉淀池)连接,确保管口连接处无渗漏现象;

　　3、因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

　　三、施工安全要求：_________________

　　1、乙方进厂施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,便于施工过程中的协调、联系。

　　2、乙方施工前,必须经甲方安全环保部对施工人员进行安全教育,并与甲方签定《施工安全协议书》,未签订的此项目不得进行;乙方获得甲方项目后不得转包,否则甲方可要求停工或取消乙方承包权利。

　　3、乙方施工期间,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进出非施工区域,甲方人员有权随时检查。

　　4、乙方物资进厂须在门卫进行登记,施工车辆进厂须装防火帽,车速不大于5km/h,出厂必须经门卫检查,出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的`出厂物品放行单,方可放行。

　　5、施工过程中甲方有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令停工整顿。

　　6、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款。

　　7、乙方在施工过程中,安全防护措施必须到位,施工中出现的意外的人身伤害或事故损失概由乙方负责,与甲方无关。

　　四、施工工期：_________________年_______ 月_______ 日-_______ 年_______ 月_______ 日

　　乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限,如期按时或提前完成本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按工程结算总价的5‰向甲方支付罚金。

　　五、承包金额及付款方式：_________________

　　本合同承包价(不含税)共计人民币伍仟伍佰元整(￥5500.00元),且为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。工程竣工,并经甲方组织有关部门验收合格后,甲方于一周内一次性办理完工程款结算手续。

　　六、其它：_________________

　　1、甲方提供乙方在施工过程中的午餐,所需费用由乙方负担;

　　2、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,即告终止。

　　附件：_________________《生产车间地沟改造基建示意图》

　　甲方(公章)乙方(公章)

　　甲方代表：_________________乙方代表：_________________

　　________年____月____日________年____月____日

工程的合同11

　　7.7.1 合同的概念和特征

　　（1）合同的概念

　　合同，又称契约、协议，当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示一致的协议。

　　1. 广义——泛指发生一定权利义务关系的协议

　　2. 狭义——专指双方或多方当事人关于设立、变更、终止民事法律关系的协议。 3. 民事法律关系——由三部分组成，权利主体、权利客体、内容。

　　4. 权利主体——指签订及履行合同的双方或多方当事人，又称民事权利义务主体。 5. 权利客体——指权利主体共同指向的对象，包括物、行为和精神产品。 6. 内容——权利主体的权利和义务。 （2）合同的法律特性

　　①合同是法律地位平等的当事人意思表示一致的协议。 ②合同以设立、变更或终止债权债务关系为目的。

　　③合同是一种民事法律行为，即以设立、变更、终止民事权利和民事义务为目的具有法律约束力的合法民事行为。

　　合同的法律约束主要体现在两个方面：不得擅自变更或者解除合同；违反合同应当承担相应的违约责任。

　　（3）合同的基本原则 1）平等原则 2）自愿原则 3）公平原则 4）诚实信用原则

　　5）遵守法律法规和公序良俗原则

　　7.1.2 合同的类型

　　（1）计划合同与非计划合同 （2）双无合同与单务合同 （3）承诺合同与实践合同 （4）主合同与从合同 （5）有偿合同与无偿合同 （6）要式合同与不要是合同 （7）格式合同与非格式合同

　　7.1.3 合同的主要内容和形式

　　（1）合同的内容

　　1）当事人的名称或姓名和住址

　　2）标的 3）质量和数量 4）价款或酬金 5）履行期限 6）履行地点和方式 7）违约责任 8）解决争议的方法 （2）合同条款 1）合同的主要条款 2）合同的普通条款 （3）合同的形式

　　合同的形式，又称合同的方式，是当事人合意的表现形式，是合同内容的外部表现，是合同内容的载体。我国《合同法》规定：“当事人签订的合同有：书面形式、口头形式和其他形式”。

　　7.1.4 合同的履行、变更、转让和终止

　　（1）合同的履行 1）履行合同的概念

　　是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现合同各自享有的权利，并承担各自负有的义务。 2）合同履行的原则 ①全面、适当履行原则。 ②诚实信用的原则。

　　③公平合理、促进合同履行的原则。 （2）合同的变更 1）合同变更的概念

　　是指合同依法订立后，在尚未履行或者尚未完全履行时，当事人依法经过协商，对合同的内容进行修订或者调整达成协议。

　　2）合同变更需要满足的条件： ①原合同已经设生效。 ②原合同未履行或未完全履行。

　　③当事人需要协商一致，即对变更的内容协商一致。 ④当事人对变更合同的内容约定明确。 ⑤遵守法定程序。 （3）合同的转让 1）合同转让的概念

　　是指当事人一方将其合同权利、合同义务或者合同权利义务，全部或者部分转让给第三人。 2）合同转让的分类

　　①合同权利的转让，是指不改变合同权利的内容，由责权人将权利转让给第三人。 ②合同义务的.转让，是指债务人经债权人同意，将合同的义务全部或者部分转让给第三人。 ③合同权利和义务的概括转让，权利和义务一并装让又称概括转让，是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人，由第三人全部承担这些权利和义务。

　　3）合同转让的批准或登记 （4）合同的终止

　　有下列情况的，合同终止： ①债务已经按照约定履行。 ②合同解除 ③债务相互抵消

　　④债务人依法将标的物提存

　　⑤债权人免除债务，指债权人放弃自己的债券。

　　⑥债权和债务同归于一人，指由于某种事实的发生，使一项合同原本由一方当事人享有的债券，而由另一方当事人负担的债务，同归于一方当事人，使得该当事人既是合同的债权人，又是合同的债务人。

　　⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

　　任务7.2 建设工程施工合同

　　7.2.1 建设工程施工合同的概念及特征

　　一、建设工程施工合同的概念

　　（1）建设工程施工合同是指发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程施工任务，为明确双方的权利、义务关系而订立的协议，其核心是发包人提供必要的施工条件，并支付价款，承包人完成建筑产品。

　　（2）建设工程合同是指在工程建设过程中发包人与承包人依法订立的、明确双方权利义务关系的协议。 （3）建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 二、建设工程施工合同的作用

　　1. 施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人的权利和义务 2. 施工合同是施工阶段实行监理的依据

　　3. 保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据。 三、建设工程合同的特征

　　1）建设工程合同的标的具有特殊性 2）建设工程合同的当事人具有特定性； 3）建设工程合同具有一定的计划性和程序性； 4）建设工程何荣是要式合同 5）合同履行的长期性

　　7.2.2 建设工程合同的分类

　　为了便于更好的认识建设工程合同，建设工程合同还可以按其他方式进行分类。 （1）按照工程建设阶段分类 1）建设工程勘察

　　是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工勘察文件的活动。

　　2）建设工程设计

　　对建设工程所需的 技术、经济、资源和环境条件等进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。

　　3）建设工程施工合同

　　对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。 （2）按照承发包方式（范围）分类 1）勘察设计或施工总承包合同

　　将全部勘察、设计或施工的任务分别发包给一个勘察设计单位或者一个施工单位作为总承包人，经发包人同意，总承包人可将勘察、设计或施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

　　2）单位工程施工承包合同

　　将专业性强的单位工程发包给不同的承包人，与承包人分别签订土木工程合同、电气与机械工程承包合同等，这些承包人之间为平行关系。

　　3）工程项目总承包合同

　　是指建设单位将包括工程设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家承包单位，由其进行实质性设计、施工和采购工作，最后向建设单位交付具有使用功能的工程项目。

　　（3）合同价格形式 1）单价合同

　　只指合同当事人约定以工程量清单及综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内单价不做调整。

　　2）总价合同

　　在约定范围内合同总价不做调整。 3）其他形式合同

　　合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 （4）按签约方承包关系 1）总包合同

　　发包人将工程项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，发包给一个承包单位总包，发包人与总承包人签订合同称为总包合同。

工程的合同12

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　总包单位： (以下简称乙方)

　　分包单位： (以下简称XX)

　　一、工程概况：

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　二、承包范围和内容：

　　2.1对甲方提供的本装修工程的施工图进行深化(优化)设计。

　　2.2根据甲方(包括装修原设计单位，下同)书面审核、批准的深化设计施工图纸进行装修的加工制作、运输、安装、检验、试验直至验收合格、交付使用的全部工作内容。双方确认，甲方不会因其对深化设计图的审核、批准而承担因深化设计图中存在错误、遗漏、不完善或其他瑕疵而产生的任何责任、损失，该等损失将由XX自行承担。XX的深化设计不得对双方约定的品质、材料、品牌、规格等偷工减料，否则，按相关约定承担违约责任。

　　2.3XX有责任对已经甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行再次复核，并发现深化设计施工图与施工现场不一致的方面，或原设计施工图、深化设计施工图中不符合国家规范及标准(包括地方标准、要求)的方面并于装修加工制作前进行及时的完善，否则，因此造成的返工、损失或工程造价的增加均由XX承担。XX最终的深化施工图设计和优化须经甲方及设计单位书面确认，并不得降低本工程的品质和效果。

　　2.4XX有责任就已经甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行进一步的优化设计并将该优化设计上报甲方。即使在XX已经完成了装修的加工制作，或安装、验收，只要甲方发现有其他更加优化的优化设计(不包括装修所使用的材料)且该优化设计得到原设计单位认可，甲方即有权在本工程结算时单方面扣除使用甲方优化设计可以节约的工程造价。

　　2.5甲方视需要,可对XX承包范围及内容作出增减或调整,也可对XX承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商.XX应无条件接受,也不因此作为对合同中其余项目的单价和总价作出调整的理由。

　　三、承包方式：

　　3.1本工程以 的形式由XX承包。

　　四、合同价款：

　　4.1暂定总价为万元(大写： 元整)，最终以甲方集团审计中心的审计值为准。

　　4.2本装修工程采用固定总价的方式进行计价，综合单价详见本合同附件工程量清单中的综合单价。

　　4.3本装修工程之图纸、深化(优化)设计施工图及说明书中未表明者，若习惯上该部分工作属于XX工作的，XX亦应施工且费用已包含在本合同综合单价及合同价款内。XX拒绝该项工作的，甲方或乙方有权将该项工作交由其他方完成(或由乙方完成)，因此发生的费用按120%在XX的合同价款内扣除。

　　五、付款方式：

　　5.1完成全部工程量 %后7天内支付已完工程量的 %。

　　5.2全部施工完成后7天内支付至已完工程量的 %。

　　5.3工程经竣工验收符合合同要求的质量标准后7天内支付至已完工程量的 %。

　　5.4结算后14天内除留结算造价的5%作为质保金外，结清余款。

　　5.5保修金按质保协议书的约定支付。

　　5.6支付进度款同时甲方有权直接扣除代交水电、甲供材料费、各种罚款、违约金等。XX收款时须出具符合甲方所在地主管税务部门规定的`发票，否则甲方有权拒付相应工程款。

　　5.7进度款付款比例的调整：

　　5.7.1甲方可根据XX完成本工程的工程质量，对本合同协议条款中约定的付款方式进行调整：

　　5.7.1.1实测实量得分在80分以下的，该阶段的工程款暂不予付款，直至整改至符合80分以上后再支付。

　　5.7.2甲方可根据XX完成本工程的工程进度，对本合同协议条款中约定的付款方式进行调整：

　　5.7.2.1工程进度滞后2天内的，按当期应付款额支付。

　　5.7.2.2进度滞后3天以上10天内的，按当期应付款额的90%支付，其余进度款待进度满足要求后支付。

　　5.7.2.3进度滞后超过11天的，按当期应付款额的80%支付，其余进度款待进度满足要求后支付。

　　六、工期：

　　6.1本工程的开工日期为________年____月____日(具体以建设单位发出的开工令为准)。

　　6.2本工程合同总工期为 个日历日(含节假日)。

　　6.2.1上述合同工期已综合考虑了施工期间的节假日、恶劣气候(包括但不限于强降雨、暴雪、风暴等)、政府部门对施工的限制、设计变更导致工程量的增加或工程的39;返工等。

　　6.3本工程的竣工日期为________年____月____日(根据上述实际开工日期以及合同总工期确定)。

　　6.4以下情形发生在施工关键工期线路上，造成竣工日期及控制工期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经甲方确认，工期相应顺延，如下列原因是由XX造成的，则工期不能顺延。

　　(1)法律规定的不可抗力。

　　(2)因甲方原因造成的停建、缓建、暂停施工(不含XX原因造成的停工)。 上述情况发生后5个工作日内，就延误的工期XX须以书面形式向甲方提出报告，XX未及时提出报告的，视为XX自行放弃工期顺延的申请。甲方在收到报告后30个工作日内予以审核。

　　七、工程质量：

　　7.1本装修工程需要达到的质量标准为：合格标准。

　　建设单位(甲方)：

　　总包单位(乙方)：

　　分包单位(XX)：

　　________年____月____日

工程的合同13

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　按照《民法典》和《电力安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。

　　一、工程名称：________

　　二、工程地点：________

　　三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工。

　　四、开竣工时间：________年____月____日至年____月____日。

　　五、配电工程线路架设总造价为人民币________元整（元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。

　　六、工程款支付方式：甲方于________年____月____日一次性支付乙方前期施工材料款：________元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。

　　七、技术资料：凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。

　　八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

　　九、安全生产：工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的`安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。

　　十、违约责任：按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。

　　十一、保修条款：以国家电力部门出台的保修周期________年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。

　　十二、合同以双方签字之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕________年后失效。

　　甲方(签章)：__________乙方(签章)：__________

　　________年____月____日________年____月____日

工程的合同14

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　建设单位：(丙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条 工程概况

　　1、1工程名称：20xx-G-15内地块金阊新城定销房14～21#楼塑钢门窗工程南二标

　　1、2工程地点：

　　1、3承包范围：塑钢门窗加工制作和安装

　　1、4承包方式：包工包料

　　1、5工期：门窗工程合同总工期约为 日历日(包含法定假期和节假日)，自 20xx 年 04 月 1日开工，于 20xx 年 1月 30 日完成施工，具体节点工期按甲方总计划节点工期完成。

　　1、6本分项工程质量：合格

　　1、7合同价款(人民币大写)：柒佰叁拾叁万柒仟柒佰零捌元柒角肆分(暂估总价) (7,337,708,74元)

　　1、8工程款(进度款)支付

　　双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

　　a、 每标段门框、窗框安装完成90%，并经甲方和监理验收后30个工作日内，向乙方支付至该组团合同总价的30%;

　　b、 每标段门窗、窗扇安装完成90%，并通过甲方和监理验收后30个工作日内，向乙方支付至该组团合同总价的65%;

　　c、 每标段门窗工程全部完成并经甲方和监理验收合格后30个工作日内，向乙方支付至已完工程量的80%;

　　d、 工程竣工备案手续完成后，乙方在15天内向甲方提供完整结算资料办理结算，乙方同意甲方按照国家有关规定

　　第2条 甲方责任和义务

　　2、1指派 孙国平 为甲方驻工地工程师，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2、2开工前 5 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份，并向乙方进行现场交底。

　　2、3办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2、4全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项，费用由乙方支付;

　　2、5向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责;

　　2、6协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用。

　　2、7按合同约定按时向乙方支付工程款。

　　2、8甲方应做的其他工作。

　　第3条 乙方责任和义务

　　3、1指派 钱伟良 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，报质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、2参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，参加监理组织的工程协调例会。与甲方密切配合，服从甲方关于工程总进度和现场的安排。

　　3、3拟订施工方案，和向工程师提供季、月、周工程进度计划及相应进度统计报表，交甲方、监理共同审定。

　　3、4严格执行施工规范、安全操作规范、图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3、5遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及

　　3、6遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的'规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改、破坏原建筑物结构及各种设备管线。负责对现场的一切设施和工程成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

　　3、7参加竣工验收，编制工程结算。积极配合甲方对工程质量问题进行整改。

　　3、8乙方应做的其他工作。

　　第4条 工期的约定

　　4、1甲方要求比合同条款1、5约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4、2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4、3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4、4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第5条 工程质量及验收的约定

　　5、1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-20xx)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327-20xx)、《铝合金建筑型材》(GB 5237、2-20xx)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-20xx)、《中华人民共和国国家标准》(GB/T8479-20xx)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5、2本工程质量应达到国家质量评定 合格 标准。甲方要求部分或全部工程高于该标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　5、3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，但必须给予甲方必要的时间至少24小时以前提前通知。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5、4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用甲方承担，工期顺延。

　　5、5由乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5、6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知15天内组织验收，并办理验收、移交手

　　第6条 安全生产和防火的约定

　　6、1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　6、2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它有关的法规、规范。

　　6、3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　6、4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第7条 违约责任

　　7、1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。

　　7、2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方10000元违约金。

　　7、3乙方应妥善保管甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。

　　7、4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　7、5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　7、6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　7、7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第8条 争议或纠纷处理

　　8、1本合同在履行期间，双方发生争议时，要不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调节。

　　8、2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向工程所在地人民法院起诉。

　　第9条 施工方法和技术措施的约定

　　按国家相关施工规范的投标文件“主要的施工方法及技术措施”相关内容执行。

　　第10条 其它约定

　　● 甲方提供具备施工条件的工作面，提供生产生活水源、电源，费用由施工方按实结算给甲方;生活临时设施由发包方提供场地，施工用水、电按总价的1、5%支付给甲方。

　　● 本合同报价含材料费、辅材费、施工费、施工措施费、机械费、运输费、利润等费用，但不含总包配合费及发票。

　　● 具体数量见附表。

　　第11条 附则

　　11、1本工程需要进行保修或保险时，应另定协议。

　　11、2本合同正本两份，双方各执一份。副本 二 份，甲方执 一 份，乙方执 一 份。 11、3本合同履行完成后自动终止。

　　总包单位(盖章)：X集团有限公司

　　分包单位(盖章)：(集团)公司

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　电话：

　　电话：

　　传真：

　　传真：

　　开户银行：

　　开户银行：

　　账号：

　　账号：

　　年 月 日

　　年 月 日

　　建设单位(盖章)：

　　法定代表人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　年 月 日

工程的合同15

　　你好，关于你所咨询的施工便道工程合同的问题，具体格式如下。合同

　　甲方：_________________中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部(以下简称甲方)

　　乙方：_________________一分部路基二队(以下简称乙方)

　　为青荣城际铁路建设，确保材料和设备顺利进场，甲方将S212国道至姜家泊村的施工便道交由乙方施工，经双方协商决定，签订协议如下：_________________

　　一、工程施工范围

　　施工范围：_________________S212国道至姜家泊村，总长2.12km。

　　二、工程施工内容

　　1、路基拓宽。采用借土将原有路基拓宽(含清表、土方开挖、运输、压实、整平等费用)，拓宽后的.路基顶宽不得小于8m(水塘处为6m)。

　　2、砂石路面铺设(厚30cm)，宽度为7m。

　　3、边沟开挖。

　　4、树穴的处理。

　　三、工程数量及单价：_________________

　　1、拓宽填土方数量约为7420m3，单价按元/m3。

　　2、砂石路面为4450m3，单价按元/m3。

　　3、其他作业内容不计。

　　四、工期要求：_________________

　　总工期为15天，自___年___月___日至___年___月___日完成。

　　五、质量要求和验收：_________________

　　1、应严格按照路基施工工艺控制施工，确保便道的施工质量。

　　2、在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。

　　3、边沟满足排水要求。

　　4、施工完工后由甲方组织验收。

　　六、工程款支付款方式

　　工程完工并经验收合格后，参照中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部的结算和支付方式进行。

　　七、未尽事宜以双方另行协商意见为准。

　　八、本协议一式六份，甲方五份，乙方一份。

　　九、本合同自签订日起生效。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

【工程的合同】相关文章：

工程工程合同03-11

工程合同建设工程合同01-07

工程工程合同7篇05-02

工程工程合同15篇05-03

建筑工程工程合同04-13

工程工程合同(15篇)06-24

常用版工程工程合同04-03

工程工程合同四篇07-09

工程的合同05-26

工程合同08-09