【实用】工程合同汇总十篇
随着法律观念的深入人心，越来越多事情需要用到合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编收集整理的工程合同10篇，欢迎大家分享。
工程合同 篇1
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，签定以下合同。
一、工程名称及地点
工程名称：
工程位置： 省 县（市） 乡（镇）
承保范围：线路名称（起点、止点、里程）
二、工程内容及造价
1、修补破损沥青路面
破损沥青路面面积 平方米，单价元，合计修补破损沥青路面造价为 元。
2、路肩整修
路肩整修 米，单价元，合计路肩整修造价为 元。
3、边坡整修
边坡整修 米，单价元，合计边坡整修造价为 元。
4、粉刷里程碑
粉刷里程碑 平方米(块)，单价元，合计粉刷里程碑造价为元。
5、制作安装里程碑
制作安装里程碑块，单价元，合计制作安装里程碑造价元。
6、粉刷桥梁护杆
粉刷桥梁护栏延米(或平方米)，单价元，合计粉刷桥梁护栏造价为 元。
7、粉刷标志牌
粉刷标志牌块（平方米），单价元，合计粉刷标志牌造价为元。
8、制作安装标志牌
制作安装标志牌块（套），单价元，合计制作安装标志牌造价为元。
以上工程总造价为 元（工程款大写）。
三、质量要求
1、破损路面必须用切割机切除，补油前必须在坑槽边浇接合油。
2、修补油面时被挖除的沥青面层废料搬运到里公路较远处处理。
3、此路段为旅游（经济、文化）重点路线，因此培路肩要做到施工精细、美观，根据当地路线自然条件，路肩要做成阶梯式，具体要求：路肩宽度为0.5米、边坡坡度为1:1.5、上下阶梯水平距离为0.2米。
4、安装里程碑要稳固，碑面字迹清晰、易辨认。
5、各处标牌要统一，字迹准确无误，要达到四级公路标准。
6、桥梁护栏粉刷要做到不易侵蚀、不易剥落。
7、沥青混合料必须用粗沙和0.5㎝—2㎝的粒石。
8、如果仅油面破损，就处理油面，如果路面翻浆需做换填处理。新修路面同原路平顺，接合紧密，油路面压实厚度不少于3.5厘米。
9、对翻浆路基处理，压实度应达到95%以上。
10、进场原材料必须有检验合格证，沥青采用道路沥青100#，有沥青三大技术指标的检验证书。
11、油路面修补采用8-10吨光轮压路机。
12、未尽事宜，按公路规范执行。
四、付款方式
经国家、自治区（省）、地（州）、县（市）申遗办验收组验收合格，申遗资金到位后拨付工程款。
五、工程期限
于20xx年8月8日开工至20xx年8月22日完工。
六、结算方式
工程完工后按实际发生工程量，按合同单价进行结算。
七、双方义务
1、乙方：
（1）严格按照有
关施工技术规范进行施工，确保工程质量。
（2）在施工中应注意文明施工，注意施工安全。在施工中发生的一切人员伤亡事故均由乙方自负。
（3）工程完工后若因雨、洪水等原因而出现路肩（边坡）损坏现象，乙方必须在大峡谷申遗之前无偿恢复。
2、甲方：
（1）、负责协调当地有关各项事宜，如水、电、交通费用等由乙方承担，协调确保工程顺利进行。
（2）、甲方对乙方的施工全过程进行监督，如发现乙方施工质量不合格，可责令乙方停工、整改，返工费用由乙方承担。
（3）、甲方应按时如数的`按照合同约束拨付工程款。
八、违约责任
乙方：
（1）乙方在施工中质量出现问题或因管理不善造成停工、返工者一切损失自负。
（2）若因不可抗拒的自然因素（如雨、大风等）为保证施工质量，则工期顺延。
甲方：
甲方申遗款到位后，不得无故拖欠，拒付工程款。
九、质量监督及竣工验收
（1）施工期间由（交通运输局）派技术员（路政员、农村公路养护管理人员）对工程质量进行监督、管理。
（2）工程结束后，经申遗有关部门验收合格后由甲方支付质量保证金。
十、合同自签定之日生效，待工程交工验收后终止。
十一、本合同一式四份，甲、乙双方各二份。
甲方（盖章）：
甲方代表（签名）：
签定日期： 二〇一二年八月八日 乙方（盖章）： 乙方代表（签名）：
工程合同 篇2
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》泸水县水务局以下简称(发包人)与云南元联*筑工程有限公司(以下简称承包人)就华东称灌区(三标段)施工的有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
一、本合同书中的词语涵义与下述第三条所列的通用合同条款中的词语涵义相同。
二、合同价款
1、本合同总金额为人民币：捌佰万零伍仟壹佰壹拾伍元柒角捌分整(￥8005115.78元)
2、本合同为单价承包合同，合同单价为附后的综合单价表。
3、如特殊原因增加的工程量，经监理、设计提出的意见，并经甲方批准后，才能按实际完成的工程量按合同单价结算。
三、合同的组成文件及解释顺序为：
l、工程建设合同书(包括补充合同书或协议)
2、综合单价表
3、专用合同条款
4、通用合同条款
5、技术条款
6、招标文件
7、施工技术补充条款
8、图纸
9、组成合同的其他文件
上列合同文件为一整体，代替了本合同书的签订前双方所签订的'所有协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。
四、承包人保证按照合同约定全面完成各项承包工作，并承担合同约定的承包人的全部义务和责任。
五、发包人保证按照合同约定付款并承担合同约定的发包人的全部义务和责任。
六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名，分别盖本单位公章并办理公正手续。
七、本合同书正本一式四份，具有同等法律效力，由双方各执两份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇3
甲方：*******
乙方：*******
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律及规定，甲、乙方双方就*******路面硬化中的有关事项，经双方平等协商，签订本合同，共同遵守执行。
一、工期
开工日期：**年**月**日
竣工日期：***年**月**日
二、施工内容
甲方承担工程中的技术、质量、进度、工程量、文件施工管理工作部分。
乙方承担工程中的基础、砼地面制作及现场施工、相关工作管理（全面负责施工安全管理）及经甲方同意采购的地材、部分辅材部分。
三、工程造价
经甲乙双方协商，施工组织以财政审定的预算执行，路面（路床整形15cm厚4%水泥稳定碎石、20cm厚5‰水泥稳定碎石、15cm厚C20砼路面）即92元/m2计算；围栏（2.1米高Ф25镀锌圆钢栏杆，基座为1米长63槽钢）380元/米计算，排水沟（宽30cm深50cm，24墙体）199元/米，结算以直接费加税金（以审定标准为依据）不计取其他任何费用，予以结算。
四、工程量签证
隐蔽工程如清渣、换土、基础处理、房屋拆除、化粪池表面爆除和重建等工程量必须进行现场签证，对隐蔽工程乙方必须及时通知甲方施工人员，经甲方施工员、技术员、预算员现场收方后才能进入下道工序，否则工程量甲方不予认可，乙方必须在二天内向甲方代表提交工程量签证单，甲方代表在二天内审核完毕，并办理好签证，按规定返回签证单。所有签证按湘建价[20xx]326文件执行。
五、进度要求
甲方负责工程的进度管理，乙方必须严格按合同约定的工期组织施工，由于乙方原因未按约定进度工程完工，每延期一天扣款人民币***元并承担相应的责任和损失。
六、质量要求
1、乙方须依施工图及甲方要求按国家施工技术操作规程精心施工，质量严格按国家验收规范交工；凡未到达质量要求，返工处理造成的各项损失均由乙方负责，并每处（次）扣款人民币****元，并承担相应的责任和损失。
2、工程竣工验收合格之日起，按以下第三条承担保修期，结算付款时由甲方财务扣留总价的**%作为保质金，保修期内乙方承担的.部分发生的质量问题，乙方必须在接到甲方通知二天内进行返修，否则，甲方可派人处理；并在保质金中扣出费用，保质金在保修到期后办理结算。
3、保修期限
（1）土建工程一年（其中地基础和主体工程，为设计规定的该工程的合理使用年限）；
（2）保修期从项目竣工验收签字之日起计算。
4、由于质量不符合规定要求造成损失，由甲方按有关规定向乙方索赔。
七、安全
签订安全、环保管理协议，施工过程中发生的一切安全（事故）责任均由乙方负责。
八、结算方式
本合同无预付款。完成路床整形和碎石基层后支付伍万元，安装栅栏和排水沟竣工后付壹拾万元，完成砼路面后支付出伍万元，经验收合格审计结算***个工作日支付总工程款**%，其余**%保修期过后一次付清，如甲方未按时支付按银行利率予以利息。
九、其它
工农矛盾由此产生的费用由乙方自负。
十、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。 甲方法人代表（签章）： 乙方法人代表（签章）：
委托代理人： 委托代理人：
开户行： 开户行：********************* 帐号： 帐号：********************
签订时间： 年 月 日
工程合同 篇4
合同编号：______
发包人： 承包人：
住所： 住所：
委托代理人： 营业执照号：
电话： 法定代表人： 电话：
委托代理人： 电话：
本工程设计人： 电话：
施工队负责人： 电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：___________________。
1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。
(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限___天，开工日期__年__月_日，竣工日期__年__月__日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：____________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：
(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)______元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条 发包人义务
4.1 开工前____天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源、电源;
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工工程;
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单)。
第七条 材料的提供
7.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;
7.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的'其他情况。
8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
8.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第九条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准：________________________ 施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
(1)_________________________;
(2)_________________________;
(3)_________________________。
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。
10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)。
10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单)。第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款：
(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
--------------------------
| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额 |
|------|--------|--------|
| 第一次 | 开工前三日 | 支付 元 |
| 第二次 | 工程进度过半 | 支付 元 |
| 第三次 | 双方验收合格 | 支付 元 |
--------------------------
工程进度过半指：______________________________
(2)其他支付方式：____________________________
11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金____元。
12.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
12.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十五条 其他约定事项：_____________________________________________________________________________。
第十六条 附则
16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
16.2 本合同签订后工程不得转包。
16.3 本合同一式____份，双方各执____份，____________部门____份。
16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
合同附件：
附表1—1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)
附表1—2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)
附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表
附表3：家庭居室装饰装修工程报价单
附表4：发包人提供装饰装修材料明细表
附表5：承包人提供装饰装修材料明细表
附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸
附表7：家庭居室装饰装修工程变更单
附表8：家庭居室装饰装修工程验收单
附表9：家庭居室装饰装修工程结算单
附表10：家庭居室装饰装修工程保修单
发包人(签字)： 承包人(盖章)：
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
-------------------------
鉴证意见：
鉴证机关(章)
经办人：
年 月 日
------------------------
监制部门： 印制单位：
工程合同 篇5
发包方(甲方)：_________
承包方(乙方)：_________
第一条 工程项目
(一)工程名称：_________。
(二)工程地点：_________。
(三)工程内容、单价：合同附件<一>。
(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：合同附件<二>。
(五)承包方式：包清工。
第二条 工期
(一)工期为_________天，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工验收止。
第三条 工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。
(二)工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年。保修期自竣工验收签字之日起计。
第四条 工资支付和结算
(一)乙方根据图纸编制材料采购清单与甲方。
(二)工资支付方式：
按工程进度支付工资。各工种开工后7天，支付30%工资;主体封顶后，支付50%工资，余额20%待整工程验收后结算，7天内付清。
第五条 双方责任
(一)甲方责任：
1、提供符合施工条件的场地，水、电。办理各项报批手续。开工前向乙方提供施工图纸3份。
2、乙方在施工时发现设计错误及时向甲方提出，甲方应尽快(3天内)给予答复。
3、委派_________为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的'变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
4、如工程中途因设计变更以及设计错误造成停建、缓建、返工，甲方应弥补因此造成的乙方损失。及时供应施工所需材料，负责材料保管。
(二)乙方责任：
1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并承担相应责任。
2、做好成品防护，如损坏成品及损坏甲方物品，照价赔偿。
3、委派_________为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全及与甲方的沟通等问题。
第六条：附则
附件<一>：**别墅主体包清工报价表
附件<二>：施工图纸
甲 方(盖章)：_________乙 方(盖章)：_________
甲方代表(签字)：_________
_________年____月____日
乙方代表(签字)：_________
_________年____月____日
工程合同 篇6
编号：______________
委托方：______________有限公司(以下简称甲方)
受托方：______________艺术设计工程有限公司(以下简称乙方)
双方经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》，双方本着平等自愿的原则，甲方委托乙方就如下项目修改设计，就相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。
一、工程概况：
工程名称：____________________________景观工程
工程地址：____________________________。
二、委托设计内容：
根据甲方确定的方案效果图，对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图_______套，dwg电子版_______套。
三、设计时限：_______年_______月_______日接受委托设计，甲方在最终方案效果图上签字后，方进行施工图设计，在18个工作日内完成全部设计内容。
四、价款、付款方式：
1、增加水栖中心面积按_______㎡增加面积*_______元/㎡合同单价_______万元。
2、广场修改面积_______㎡，按每平米_______元计算，总价_______万元整。
3、关于大门结构设计费_______万元整(不包含浮雕艺术创作设计、翻模在内)。
以上费用总计_______万元整。
为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付：
第一阶段(施工图设计)：乙方按要求完成全部设计图纸，图纸及电子版经甲方签收认可以7天内，甲方支付乙方总设计费用的70%。
第二阶段(跟踪服务)：乙方在甲方整个设计、施工过程中需进行跟踪服务，解决施工过程中出现的'问题，待景观施工完成并验收7天内，甲方支付乙方余下的30%设计费。
五、甲方责任：
1.甲方应按照双方商定的时间，对乙方设计工作内容进行审核和确认，以便乙方对设计方案进行修正和实施。
2.甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用，以便促进乙方工作正常开展，否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。
3.甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。
六、乙方责任：
1.乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密，不向第三方提供涉及该项目的有关信息。
2.乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。
3.乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。
4.乙方提供施工图8套，同时提供dwg格式电子版一套。
七、违约责任：
1.如甲方违约，未能在规定时间内提供乙方所需的有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见，由此造成的时间延误由甲方承担。
2.如乙方违约，未能在规定的时间内完成工作内容，每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金，按天累计计算。
八、其他事宜：
其他未尽事宜，以补充协议形式确定，补充协议与本委托书具备同等法律效力，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，签字盖章之日即为生效。
委托方：_______有限公司 受托方：_______艺术设计工程有限公司
法定代表人：_______ 法定代表人：_______
委托代理人：_______ 委托代理人：_______
地址：_______ 地址：_______
电话：_______ 电话：_______
_______年____月____日 _______年____月____日
工程合同 篇7
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，甲方将管道维修工程承包给乙方施工，并达成以下协议，望双方共同信守执行。
一、 工程名称：润泽园院内排水管道维修;
二、 工程地点：公司润泽园院内;
三、 承包范围：排水管道更换、碰头、刷漆及垃圾清理;
四、 承包方式及单价：包工包料。以上工程内容共18700元;
五、 开工日期：20xx年8月10日至20xx年9月10日完工;
六、 质量标准：乙方必须按甲方要求维修，质量必须符合规定;
七、 付款方式：乙方完工后，按照决算金额一次付清。决算依据山西省20xx年相关定额进行编制;
八、 安全问题：乙方在维修期间必须遵守甲方的安全管理规章制度，确保工程安全顺利完成。
九、 本协议一式四份，甲乙双方各两份，双方签字生效，完工付款后失效。
十、 本协议未尽事宜，另行协商补充。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇8
甲方：（以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原则，经协商，双方同意签订以下合同条款。
一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。
二、承包工程范围及内容：
①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围..
②基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。 .
③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。
④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。
三、合同工期：
开工时间为20xx年10月20日，竣工时间为20xx年11月
20日。
四、合同价款及结算方式：
①该合同所有费用包干价是4.5万元整（肆万伍仟元整） ②乙方做完所有施工项目后，由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整（叁万元整）。剩余1.5万元整（壹万伍仟元整）由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。
③甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有施工工具如（搅拌机，模板，钢管，脚手架等）。
五、材料供应：
甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材。
六、质量要求：
①乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合格标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。
②乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
七、施工安全：
乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定、严格按安全生产标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
八、工期延误：
非甲方原因，非人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每延误一天乙方向甲方支付本工程人工费总额的百分之一违约金。如超过十天，甲方有权单方面解除合同。所有损失由乙方承担。
九、竣工验收：
该工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据进行验收，如验收不合格，乙方应负责无常返工。
十、工程质量保修：
甲乙双方约定本工程竣工验收合格后，壹年内本工程如出现施工带来的任何问题乙方应即时派人维修。
十一、施工设备、材料、现场管理：
乙方提供的各项设备，如有损坏、遗失，乙方自己负责。 乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供给的各种材料，如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的`费用。
乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度，否则甲方有权根据情节做出处置。
十二、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程人工费总金额的50%违约金给对方。
乙方要维护公司的名誉、利益。给公司树立良好的形象，遵守公司的各项制度，服从公司及项目经理部的领导。
十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，此合同自甲乙双方签字之日起生效。
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方： 代表：
乙方： 代表：
年月日
工程合同 篇9
1、下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是( abcd )人员。
A.国家行政机关现职 B.施工单位在职
C.工程咨询单位 D.设计单位
E.厂矿企业基建
2、根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当( bcd )。
A.具有10年以上从事工程建设工作的经历
B.具有15年以上从事工程建设工作的经历
C.具有高级技术职称
D.取得《监理工程师注册证书》
E.取得《监理工程师资格证书》
3、根据《建设工程委托监理合同》的规定( ce )是监理人的权利。
A、选择施工总承包人的确认权与否决权
B、工程实际竣工日期的签认权
C、工程上使用的材料和施工质量的检验权
D、设计变更的审批权
E、工程款支付的审核和签认权
4、依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( abc )。
A、办理临时用地、停水、停电申请手续
B、向施工单位进行设计交底
C、提供施工场地地下管线资料
D、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E、开通施工现场与城乡公共道路的通道
5、监理工程师在业主的委托下，有可能编制的进度计划是( )。
A、阶段性设计进度计划 B、工程项目总进度计划
C、单位工程施工进度计划 D、工程项目年度计划
E、设计工作分专业进度计划
6、由于业主设计变更，导致工程暂停―个月，则承包商可索赔的费用有(ae )。
A、机械设备窝工费 B、人工窝工费 C、利润
D、增加的现场管理费 E、材料涨价
7、在动态控制过程中，应着重做好的工作包括( bcd )。
A、对计划目标值的论证和分析]
B、及时对工程进展做出评估，即收集实际数据
C、采取控制措施以确保投资控制目标的实现
D、进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差
E、流动资金的筹措
8、隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的(ace )，报送项目监理机构。
A、工程检查记录 B、资质证明 C、试验报告
D、工程变更单 E、复验报告
9、质量事故处理方案中，一般处理原则包括( aed )。
A、正确确定事故性质 B、满足用户的期望
C、正确确定处理范围 D、达到原设计标准
E、正确确定责任情况
10、下列关于归档文件的质量要求正确的是( abcd )。
A、归档的工程文件一般应为原件
B、工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合
C、 工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备
D、所有竣工图均应加盖竣工图章
第11题
在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标文件
D.评标价格
E.最后谈判达成的降价协议
正确答案：B,C
第12题
工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程垫支保证
正确答案：A,B,D
第13题
下列哪些情况属于发包人的`违约责任()。
A.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.2%的违约金)
B.审批工作的延误
C.因发包人原因要求解除合同
D.设计错误
E.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.1%的违约金)
正确答案：A,B,C
第14题
承包商向工程师报送的竣工报表内容应包括()。
A.到工程接收证书指明的竣工日期，根据合同完成全部工作的最终价值
B.承包商认为应该支付给他的其他款项
C.承包商认为根据合同应支付给他的估算总额
D.承包商认为的工期索赔
E.工程设计的变更内容
正确答案：A,B,C
第15题
施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括()
A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可
B.取得爆破作业资质证件
C.与相邻建筑物所有人进行协调
D.作好施工现场的安全防护工作
E.保护相邻建筑物
正确答案：B,D,E
第16题
在FIDlC《施工合同条件》中，承包商应承挂的风险包括()。
A.建设单位提供的设计不当造成的损失
B.承包商提供的设计不当造成的损失
C.不属于承包商原因造成的放射性污染
D.属于承包商原因造成的放射性污染
E.政策法规的变化对工程成本造成的损失
正确答案：B,D
第17题
依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有()。
A.办理施工有关的行政审批手续
B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方
C.负责工程施工各方的协调管理
D.与监理人协商一致，选定项目承包人
E.提供监理工作需要的资料
正确答案：A,B,C,E
第18题
甲公司将与乙公司所签合同的义务转让给丙公司，依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括()。
A.合同主体不变，仍为甲乙两公司
B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C.甲公司无须征得乙公司转让的同意，但应通知对方
D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
正确答案：B,D,E
第19题
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。
A.缩短合同约定的工期
B.改变合同中任何工作的数量
C.删减任何合同约定的工作内容
D.改变原定的施工顺序
E.变更任何工作的质量要求
正确答案：B,C,D,E
第20题
对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案：A,E
工程合同 篇10
合同编号：
委托方： （下称甲方）
受托方： （下称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法规，经甲，乙双方共同协商一致，合同双方就 项目的技术经济咨询签订本合同书，以共同遵守。
第一条 咨询目的
（一）加强对土建，安装，装修等工程的投资控制，提高投资效益。
（二）加强对土建，安装，装修等工程的进度款监控，合理使用投资资金，节约成本。
第二条 咨询内容
按下面第（二）项办理：
编制（审查）招，投标工程项目的标底，标价。
审核工程结算书。
编制工程项目投资评价可行性报告。
工程造价鉴定，工程进度款监控。
第三条 咨询项目概况
项目名称：
项目地点：
项目结构概况：
项目建设规模：
建筑面积：
工程造价：
工程开（竣）工时间：
咨询服务成果的用途：作为建设单位和施工单位工程价款结算的依据。
第四条 咨询服务期限
乙方完成咨询服务的期限，按下面第（三）项执行：
（一）合同签定之日起共 工作天内完成，但不包括与当事人核对技术数据的时间。
（二）合同签定之日起 工作天内完成 ，之后 工作天内完成咨询服务成果。
（三）合同签定之日起 10 工作天内完成初步咨询服务成果，甲方如有疑问和异议在乙方提交初步咨询服务成果起 工作天内提出，由乙方在甲方提交疑问和异议起 工作天内复核并提交咨询服务成果，但不包括核对技术数据的时间。
第五条 咨询服务收费标准
按以下第（ ）项执行：
（一）按工程预（结）算总造价的净核减（增）额的 %计收，但每个单项工程不少于壹仟元（本合同按 个单项计算）。
（二）按工程预（结）算总造价的 ‰计收，但每个单项工程不少于壹仟元（本合同按 个单项计算）。
（三）按工程预（结）算总造价的净核减（增）额的 %（但不少于总造价的 ‰）计收。
（四）按工程预（结）算总造价的净核减（增）额的 %和工程预（结）算总造价的 ‰之和计收，但单项工程不少于 元。
（五）按工程钢筋实际用量的税前工程造价 ‰计收，但单项工程不少于 元。
（六）按工程预（结）算税前造价的` ‰计收，但每个单项工程不少于 元（本合同按 个单项计算）。
第六条 咨询服务费支付办法
（一）本合同签订后三天内甲方向乙方预付咨询服务费 元。
（二）乙方每月向甲方提交一份咨询费结算报告，结算报告经甲方审查后，按第五条确定的收费标准的 %每月办理一次结算手续。
（三）余款在项目咨询完成并交割（即甲方，乙方和承建单位三方就本咨询服务成果取得共识，达成一致）时一次付清。
（四）在承建单位未认可的情况，乙方出具咨询报告，并对咨询报告负责。如甲方和承建单位之间发生诉讼或仲裁，乙方应协助甲方进行相关举证工作。
第七条 甲方责任
（一）按项目咨询要求和范围在合同签定后两天内向乙方提供以下的全部资料及情况（迟交齐资料则咨询服务期限顺延），并对所提供的资料和情况负法律责任。
1。工程承发包合同和工程招，投标文件等资料；
2。工程会审记录资料；
3。工程施工（竣工）图纸；
4。工程变更，签证等有关资料；
5。有关标准图集及标准规范；
6。工程建设方供应的材料（设备）清单；
7。承建单位的预（结）算书等资料；
（二）须配合乙方咨询服务（包括组织与承建单位核对技术数据的时间，地点等）并按时支付咨询费用。
（三）在本合同约定范围合法使用乙方提交的咨询服务成果。
（四）对乙方的要求和通知，答复等均以书面形式，传真件等只作参考，不作凭证。
第八条 乙方责任
（一）按合同要求完成并提交咨询服务成果给甲方，并对咨询服务成果负责。咨询服务成果包括：
1、工程概况；
2、编制（审查）依据及说明；
3、工程造价汇总表及说明；
4、工程结算书；
5、审查结果分析，工程量，取费标准审核的说明；
6、列出送审预（结）算书与审查结果的主要造价增减对照表；
7、有关建议；
（二）按第四条规定期限内完成咨询服务成果。
（三）对甲方提供的资料及编制（审查）结果保守秘密。
（四）未经甲方同意除与甲方联系人接触外，不得与咨询项目承建单位或项目其他有关
工作人员有任何接触。
（五）须向甲方提供收费的正式服务发票。
（六）不得截留，外传，遗失甲方提供的资料，咨询服务成果完成交割时退还甲方。
第九条 违约责任
（一）在履约期间，如因甲方原因导致终止合同，乙方除不退还已预收的咨询服务费外，还可按第五条规定向甲方收取全部咨询服务费；如属乙方原因导导致合同终止，乙方除向甲方退还已预收的咨询服务费外，并赔偿损失。
（二）项目咨询完成并交割后甲方逾期付款的，从咨询成果交割后第三天起，每逾期一天，甲方按应付金额的0。05%向乙方偿付滞纳金。
（三）甲方逾期一个月仍未付清款项的，乙方有权采取适当的措施追收欠款。
（四）乙方延迟提交或不提交咨询报告意见的，免收咨询服务费，并支付违约金。
第十条 纠纷解决方式
在执行本合同过程中，如发生纠纷而未能协商解决，按下面第（二）项方式解决：
由政府仲裁机构依法裁定；
向法院依法起诉。
第十一条 其他
（一）有下列任一情况出现合同解除。
1、政策原因需要解除；
2、因不可抗力因素（如地震，战争等）需解除；
3、甲，乙双方同意解除。
（二）本合同一式二份，甲，乙双方各执一份，均具同等法律效力。
（三）本合同自双方签字盖章之日起生效，委托咨询项目完成并结清咨询服务费后自然失效。
委托单位： 受托单位：
（盖章） （盖章）
负 责 人： 负 责 人：
联 系 人： 联 系 人：
电 话： 电 话：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日