工程合同

时间:2022-01-25 09:48:32 工程合同 我要投稿

【推荐】工程合同四篇

  在不断进步的社会中,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同能够较为有效的约束违约行为。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编整理的工程合同4篇,欢迎大家分享。

【推荐】工程合同四篇

工程合同 篇1

敬启者:

  1我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审,为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请。

  2 业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金,用于本合同项下的合格支付。

  3 工程概况:(工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等)。

  4 资格预审合格的申请投标者才可参加投标。投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料,以便通过资格预审。

  5 有意向的`合格申请人可从---(地址)获

  取进一步信息和资格预审文件,时间为__月__日至__月__日从上午__至下午__(北京时间),节假日除外。

  联 系 人:

  地 址:

  邮 政 编 码:

  电话: 传真:

  6 每套资格预审文件售价人民币__元。售后不退。

  7 资格预审申请书应在__年__月__日__时前(北京时间)送达业主,地址同上。

  8 资审合格的投标者名单将在__年__月__日前送给所有参加资格预审的申请人。

  谨致

商祺!

  _____(业主名称)

  年月日

工程合同 篇2

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲乙双方依据国家有关法律、法规的规定,在平等协作、诚信诚实、共赢发展的基础上,就甲方委托乙方进行工程服务的合作事宜,达成如下协议:

  第一条:合作项目及目的

  双方明确本合同是为工程服务。

  第二条:工程期限

  第三条:工程造价和付款方式

  2.1乙方应自________年____月____日开工,至________年____月____日完工,工期为天。

  2.2乙方应严格遵守上述时间要求,按时完成有关工作。

  第三条:工程造价和付款方式

  3.1工程造价以实际发生项目竣工验收结算为准。造价预算为人民币:。(元)

  3.2合同签订后天内,甲方按预算总额%预付备料款,工程进度至%后甲方按预算总额%划拨工程进度款。工程至%后甲方按预算总额%划拨工程进度款,工程至%后甲方按预算总额%划拨工程进度款。余额待竣工决算后天内付清,余额按结算总额%元保修期满后天内付清。乙方在全部工程竣工验收合格后天内提出竣工结算报告送甲方审核,甲方在接到报告之日起天内提出意见,愈期视作同意,乙方可根据审定的数额,请求办理收款。

  第四条:工程质量标准和保修期

  4.1工程质量标准按国家现行施工及验收规范。

  4.2保修期为,自竣工验收双方签字确认之日起计。保修期内出现的质量问题,乙方在接甲方通知后天内进行检查,经双方鉴定,属乙方施工或材料质量问题,由乙方即进行修复;属甲方使用不当造成的,由甲方负责。如对质量问题有争议,由质监部门裁定。

  第五条:双方责任

  5.1甲方责任。

  (1)办理报建、临时场地、占用道路等手续。组织对施工图会审。在开工前天,提供符合进场的条件。

  (2)向乙方提供设计所需的有关资料:设计文件、消防、环保等要求,建筑物的结构情况和房屋安全鉴定书,各装修项目的具体要求及设计要点,提供工程所需的水、电设施。

  (3)按约定付工程款,对工程竣工验收和办理竣工结算。

  5.2乙方责任。

  (1)合同签订后天内编制施工计划报送甲方监督执行。

  (2)按施工安全规范做好施工质量、安全管理。

  (3)施工中乙方原因造成的停工、返工、材料、器材等损失均由乙方承担。

  (4)对竣工验收后保修期发现的属乙方责任的质量问题负责返修。

  (5)工程竣工后的场地清理。

  第六条:双方责任约定条款

  6.1因以下原因影响工期,经甲方代表确认后,工期相应顺延。

  (1)因甲方原因变更设计。

  (2)不能按期付款。

  (3)非乙方造成的其它不可预见的原因。

  6.2因乙方责任

  (1)不能按期开工或中途无故停工影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担。

  (2)竣工验收后保修期内发现的证实属于乙方责任的质量问题,乙方返修。

  第七条:知识产权

  7.1乙方保证因其设计的内容不违反任何法律法规或者侵犯任何

  第三方的合法权益(包括但不限于侵犯

  第三方的肖像权、著作权和或其他知识产权),若涉及

  第三方权利授权的(包括但不限于侵犯

  第三方的肖像权、著作权和或其他知识产权)由乙方负责解决并承担相应责任,若由此而导致的任何争议、投诉、索赔、诉讼等后果,由乙方负责解决。若给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿,包括但不限于律师费、差旅费及因乙方违约行为导致甲方需要向

  第三方支付的赔偿金。

  7.2甲方因专题设计向乙方提供的所有材料的所有权和使用权归甲方所有,乙方不得将其用于为甲方进行此项目之外的其它任何用途。

  7.3乙方保证将其所知识成果的完整版本交给甲方,同时所制作的设计及相关知识成果的知识产权归甲方拥有。

  第八条:双方免责条款

  8.1在本合同履行期间,双方应严格保密因履行本协议而从另一方获得的任何商业、技术秘密或保密资料及其他相关的信息,非经上述资料或信息所有者同意,不得向任何

  第三方泄露。若乙方违反本合同保密条款,导致保密内容灭失、公开、披露的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方向甲方支付合同总金额50%的违约金;若上述违约金不足以赔偿甲方因而遭受的损失,甲方有权就不足部分向乙方追偿。

  8.2因甲方修改设计或延误提供设计内容资料,从而延误乙方正常设计制作进度的情况下,乙方不负担因此造成延误的责任。

  8.3若因不可抗力因素,导致合同规定的责任和义务无法履行,任何一方均可免除部分或全部责任,并且该方应采取适当合理的措施尽量减少不可抗力造成的损失,并将不可抗力事件及其影响及时通知另一方。但是,一方已经实施了违约行为,但合同尚能继续履行并在守约方书面确认后,违约方继续履行合同义务的过程中,出现不可抗力因素导致合同无法继续履行,违约方仍要承担因之前的违约行所引起的违约责任(不可抗力是指:战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故)。

  第九条:协议终止

  如一方违反本合同中的条款约定,另一方可以提前5天以书面形式通知对方终止协议,书面通知必须说明所违反的条款。

  第十条:合同及附件修改

  本合同及附件的修改,必须经双方授权的代表签署书面补充协定。该合同与其附件资料将构成本合同不可分割的一部分并与本合同其他部分具有同等法律效力。

  第十一条:违约责任

  11.1任何一方不履行、不完全履行或迟延履行本合同所规定的义务均构成对本合同的违约,违约方应向非违约方承担赔偿责任。

  11.2由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方除承担本合同约定的违约责任外,另须按本合同总金额的20%向甲方支付违约金,甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除;违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。

  11.3甲方应按合同规定的时间和金额向乙方付款,若未按规定日期付款,则每逾期____日,甲方应向乙方支付相当于逾期未付款项的万分之二的滞纳金,但该滞纳金的总额应不超过本合同总金额的5%,且该滞纳金的支付不影响乙方按照本合同的规定完成其全部应当履行的`义务。

  11.4乙方应严格按照双方确认的要求进行创意设计,按约定时间完工。若因乙方原因,未按本合同约定的时间向甲方提供本合同约定的工作成果的,每延误一天应向甲方支付合同总额的1%的延迟金;若乙方在约定的最后交付日期起超过____日仍未能交付工作成果的,构成根本违约,甲方有权单方面解除本合同,上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有权不予结算付款,并要求乙方应向甲方承担本合同总金额的100%的违约金。

  11.5由于乙方工作成果不符合甲方的要求,且工作成果经3次修改仍未能达到甲方要求的,构成根本违约,甲方有权单方面解除本合同,另行委托

  第三方完成合同项下的工作,对上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有权不予结算付款,并要求乙方应向甲方承担本合同总金额100%的违约金。

  11.6本合同经双方签字后生效,合同任一方中途终止执行合同的部分或全部内容,则视为违约。给甲方造成实际的经济损失,乙方予以赔偿。

  11.7由于乙方侵权引致与

  第三方纠纷,由乙方承担全部经济、法律责任。

  第十二条:合同说明

  12.1本合同(包括附件)一式肆份,双方各执两份,具备同样法律效力。

  12.2本合同由双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公司公章即生效。在本合同的框架内,双方可就具体事宜达成其它协议,有关协议的效力与本合同互不影响。其它未尽事宜,双方经协商后以合同附件形式明确。

  第十三条:附则

  13.1双方因履行本合同发生的争议,应当协商解决,协商不成的,可在甲方所在地人民法院提起诉讼。

  13.2本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,协议附件具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程合同 篇3

  1 下列关于建设工程监理特点的说法中,不正确的是( )。

  A.建设工程监理的服务对象具有单一性

  B.建设工程监理具有监督功能

  C.建设工程监理市场准入实行双重控制

  D.建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化

  答案:D

  2 项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是( )代理。

  B. 法定

  C. 指定

  D. 转移

  正确答案:A,

  3 某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款20xx万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( )。

  A. A银行1000万元,B银行20xx万元

  B. A银行1800万元,B银行1200万元

  C. A、B银行各1500万元

  D. A银行20xx万元,B银行1000万元

  正确答案:A,

  4 根据《招标投标法实施条例》,关于工程建设项目招标标底的设置和作用,下列说法正确的是( )。

  A. 标底只能作为评标的参考

  B. 标底应当在招标文件中明确规定并事先公布

  C. 应当把投标报价是否接近标底作为中标条件

  D. 评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据

  正确答案:A

  5 某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为( )。

  A. 4850万元和5000万元

  B. 4850万元和4850万元

  C. 5150万元和5000万元

  D. 5150万元和4850万元

  正确答案:A,

  6 投入、产出经济效益比较不涉及( )。

  A. 建筑标准是否合理

  B. 投资估算是否超过限制

  C. 先进的工艺流程可能带来的投资回报

  D. 实现该方案可能需要的人民币估算

  正确答案:D

  7 必须进行国际招标的机电产品不包括( )。

  A. 国(境)外赠送或无偿援助的机电产品

  B. 基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品

  C. 使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品

  D. 政府采购项下规定进行国际招标采购的机电产品

  正确答案:A

  8 根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于初步设计应满足的深度要求的说法,错误的是( )。

  A. 满足主要材料订货的需要

  B. 满足非标准设备制作的需要

  C. 满足编制施工招标文件的需要

  D. 满足编制施工图设计文件的需要

  正确答案:B

  9 按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在1年内项目未开始施工,则设计人( )。

  A. 不再负责处理有关设计问题

  B. 仍应无偿负责处理有关设计问题

  C. 仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费

  D. 仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更

  正确答案:C,

  10 监理人对施工合同的履行进行管理的内容不包括( )。

  A. 在发包人授权范围内,负责发出指示、检査施工质量、控制进度等现场管理工作

  B. 在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

  C. 承包人收到监理人发出的.任何指示,视为己得到发包人的批准

  D. 独立处理或决定任何事项

  正确答案:D,

  11 按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有( )。

  A. 保证施工场地清洁

  B. 提供进度统计报表

  C. 组织设计交底

  D. 做好施工现场地下管线的保护

  正确答案:C,

  12 某工程开工前,承包人己办理运输手续的主要施工机械,由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地,影响了工程按时开工,承包商在合同约定开工日期前7天,向工程师提交了申请延期开工报告,提出顺延合同工期和费用补偿的要求,工程师对延期开工报告的处理,正确的是( )。

  A. 同意延期开工,并顺延合同工期,但不批准费用补偿

  B. 同意延期开工,但不批准顺延工期和费用补偿要求

  C. 只同意延期开工报告中的要求

  D. 不同意延期开工报告的要求

  正确答案:A

  13 承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得( )同意。

  A. 分包人

  B. 监理人

  C. 工程师

  D. 发包人

  正确答案:D,

工程合同 篇4

  单选题:

  1.施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由【D】组织。

  A.发包人

  B.承包人

  C.监理人

  D.设计人

  2.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由【B】进行审查认可。

  A.承包总体工程设计的设计单位

  B.发包人

  C.监理工程师

  D.设备安装承包商

  3.在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更 【B】。

  A.须经工程师同意

  B.不须经工程师同意

  C.发生的费用由发包人承担

  D.发生的费用由承包人承担

  E.发生的费用由双方约定承担

  4.对于发包人供应的材料设备,【C】等工作应当由发包人承担。

  A.到货后,通知清点

  B.参加清点

  C.清点后负责保管

  D.支付保管费用

  E.如果质量与约定不符,运出施工场地并重新采购

  5.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以【A】。

  A.招标文件为准,开标时间后延

  B.招标文件为准,开标时间不变

  C.书面解答为准,开标时间后延

  D.书面解答为准,开标时间不变

  6.在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括【B】。

  A.仲裁申请书

  B.请求仲裁的意思表示

  C.仲裁事项

  D.选定的仲裁员

  E.选定的仲裁委员会

  7.从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称【C】。

  A.全过程承包

  B.施工总承包

  C.设计总承包

  D.联合承包

  8.投料试车的组织和试车工作由【D】负责。

  A.承包人

  B.发包人

  C.工程师

  D.设备供应商

  9.材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的'车站,且交付数量多于合同约定的尾差,【D】。

  A.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担

  B.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担

  C.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担

  D.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担

  10.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差,修正此错误的原则是【D】。

  A.以大写金额为准

  B.以金额高者为准

  C.以小写金额为准

  D.以金额低者为准

  多选题:

  1.材料采购合同履行中,双方发现对部分货物的交货地点约定不明确,则可【ACE】确定交货地点。

  A.由双方协商

  B.由采购方自行

  C.按交易习惯

  D.由供货方自行

  E.按供货方所在地

  2.划分委托监理合同包的工作范围时,通常考虑的因素包括【ADE】。

  A.工程规模

  B.招标方式

  C.潜在投标人数量

  D.工程项目的专业特点

  E.被监理合同的难易程度

  3.监理工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的证据包括【ABCE】。

  A.施工现场记录

  B.各类财务凭证

  C.合同履行过程中的往来信函

  D.招标文件

  E.汇率变化表

  4.要使索赔得到公平合理的解决,监理工程师在索赔管理中应遵循的原则是【ACD】。

  A.公平合理地处理索赔

  B.及时提出和处理索赔

  C.尽可能通过协商达到一致

  D.诚实信用

  E.独立自主

  5.某建设项目施工招标过程中,由于某种原因,在投标有效期内未能结束评标工作,招标人需延长投标有效期,则【BCDE】。

  A.投标人可以修改投标文件的实质内容

  B.投标人不得修改投标文件的实质内容

  C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限

  D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

  E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

  6.依施工合同示范文本规定,下列关于竣工前的单机无负荷试车的说法,正确的是【BCD】。

  A.由监理工程师组织试车

  B.承包人应在试车前48小时向监理工程师发出要求试车的书面通知

  C.发包人为试车提供必要的条件

  D.试车合格由监理工程师在试车记录上签字

  E.监理工程师未提出延期试车要求,也不参加试车,不应承认试车记录

  7.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《中华人民共和国合同法》规定,下列关于转让的表述正确的有【BDE】。

  A.合同主体不变,仍为甲乙公司

  B.转让必须征得乙公司同意

  C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

  D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

  E-丙公司应承担与主债务有关的从债务

  8.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是【CDE】。

  A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

  B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉

  C.合同中未约定履行的顺序

  D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务

  E.对方的对价给付是可能履行的义务

  9.施工合同示范文本规定,属于承包人应当完成的工作有【BCDE】。

  A.办理施工所需的证件

  B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备

  C.按规定办理施工噪音有关手续

  D.负责已完成工程的成品保护

  E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

  10.施工中如果发包人出于某种考虑,要求提前竣工,应与承包人协商达成一致后签订提前竣工协议,其内容包括【ABC】。

  A.提前竣工的时间

  B.发包人为赶工应提供的便利条件

  C.提前竣工所需的追加合同价款

  D.工程提前竣工的原因

  E.承包人应承担的义务

【工程合同】相关文章:

工程工程合同03-11

工程合同建设工程合同01-07

工程工程合同(15篇)06-24

工程工程合同15篇05-03

常用版工程工程合同04-03

工程工程合同7篇05-02

工程工程合同四篇02-21

建筑工程工程合同04-13

工程的合同05-26

工程合同08-09