当前位置：壹范文>合同协议>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2022-03-04 16:32:48 工程合同我要投稿

【精品】工程合同三篇

　　在当今不断发展的世界，合同的类型越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家整理的工程合同3篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

【精品】工程合同三篇

工程合同篇1

　　甲方：乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合该工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：600*600其松牌石膏覆膜板吊顶工程

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：楼层室内覆膜板吊顶

　　4、陈包方式：材料、人工双包

　　5、工期，有效期为天。

　　二、工程总造价：按实际平方面积计算。

　　三、甲、乙双方工作

　　(一)、甲方工作

　　1、开工前方进行现场交底，清除影响施工的障碍物，向乙方提供施工所需水、电。

　　2、指派，保持通讯畅通)，为驻工程代表，负责合同履行，对工程质量，进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续协调工作和其他事宜。

　　3、负责协调乙方与工程各方的关系，并配合成品保护。若其它项目施工损坏成品，由甲方负责协调恢复。

　　(二)乙方工作

　　1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明现场交底，拟定施工方案和进底计划，交甲方审定，按受甲方工程质量及进度的监督。服从甲方项目部安全生产的'统一安排，遵守各项规章制度。

　　2、指派(联系电话：，保持通讯畅通)，为驻负责合同履行，按要求组织施工。保质、保量、近期完成工作任务，解决由乙方负责各项事宜，并参加竣工验收、编制工程结算。

　　四、工程质量及验收

　　1、本工程以施工图纸，作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家标准及验收为质量评定验收标准。

　　2、乙方在隐藏工程完成后应通知甲方参加隐蔽工程验收，甲乙双方会同有关方面进行中间及隐蔽工程验收。

　　五、工程及结算方

　　1、吊顶单价为：

　　2、付款方：

　　3、计算方式：每平方米实际收方计算。

　　六、工程约定

　　1、本工程进行主要材料需经甲方指定人员签认后方可施工。

　　2、本工程面材：600*600石膏贴面板。(覆膜板、见样品)

　　3、32#雪花白色烤漆形凹槽龙骨。6毫米丝杆(见样品)

　　4、其它施工要求祥见施工设计说明。

　　5、若有施工变更，以变更后施工为准。

　　七、甲乙双方责任

　　1、乙方工程质量不合格应自行负责及时返修。

　　2、乙方工程工期末按时交工，应按合同中工程总造价的% 向甲方赔偿。

　　3、乙方在施工过程中，末按照规定操作所发生安全事故由乙方自行承担一切责任。

　　4、甲方工程中途停建或设计变更及其它因素影响，对乙方造成停工、窝工、返工、材料损失积压，设备搬迁等损失，甲方应按合同中工程总造价的 %进行向乙方赔偿。

　　5、工程经验，甲方擅自提前动用或使用，造成的质量问题由甲方自行承担。

　　6、甲方不按合同规定付工程款，乙方有权停工或撤掉材料，因此造成损失由甲方自行负责赔偿。

　　八、争议或纠纷处理

　　1、本合同履行期间，如有争议，双方协商解决。

　　2、协商调解不成时，可申请仲裁或向人民法院起诉。

　　九、附注：施工图纸或作法说明、纪要、设计变更等。

　　十、本合同自向、乙双方签字盖章后生效，合同履行完成后自动终止。

　　十一、本合同正本两份，双方各执一份，副本两份，双方各执一份。

　　甲方(盖章)：代表人：联系电话：电话：年月日

　　乙方(盖章)：代表人：联系年月日

工程合同篇2

　　发包方(甲方)：xx市xx电力实业总公司。

　　承包方(乙方)：xx省xx市xx电气安装工程有限责任公司。

　　第一条合同依据

　　本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按xx能达电力设计有限责任公司设计的(xx岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。

　　第二条工程名称、地点和范围及内容

　　一、工程名称：xx岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。

　　二、工程地点: xx岭110kv变电所内。

　　三、工程范围及内容:

　　1：xx岭110kv变电所防雷接地安装。

　　2：xx岭110kv变电所全所照明安装。

　　第三条承包方式

　　本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用XX年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行xx电力公司黔电定字(XX)04号文件颁发的(关于发布xx省电力建设装置性材料综合预算价格(XX年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(XX年版);根据xx省电力公司电技经(XX)43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。

　　第四条工程价款支付及结算方式

　　1. 该工程以xx省xx市xx电气安装工程有限责任公司编制的(xx岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元))为依据签订施工合同。

　　2. 预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的 %即万元(万元整)付给乙方。

　　3. 结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。

　　第五条工程质量标准、验收和保修条件

　　本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的`保修期一年。

　　第六条双方协作事项

　　甲方负责：

　　一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。

　　二: 甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.

　　乙方负责：

　　一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。

　　二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。

　　三：竣工资料报有关部门审核。

　　第七条违约责任

　　按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。

　　第八条发生经济纠纷处理方式

　　如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。

　　第九条施工工期

　　本工程年月日前完工。

　　第十条工程承包方式

　　本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。

　　第十一条安全责任

　　施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。

　　第十二条工程造价

　　本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。

　　第十三条合同份数

　　本合同正本2份，双方各执正1份。

　　第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。

　　甲方：(公章) 乙方：

　　负责人：(签章) 负责人：(签章)

　　日期：年月日日期：年月日

工程合同篇3

　　单选题及答案(共20题)

　　1.在FIDIC《施工合同条件》中，按照合同各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指()。

　　A.承包商的投标报价

　　B.合同价格

　　C.接受的合同款额

　　D.最终结算款减去索赔款

　　2.公开招标存在缺点的核心是()。

　　A.招标时间长、费用高

　　B.评标工作量大

　　C.申请投标人较多

　　D.要设置资格预审程序

　　3.债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.5

　　4.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

　　A.2%

　　B.2%

　　C.5%

　　D.7%

　　5.(20xx年真题)将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

　　A.合同目的

　　B.索赔起因

　　C.索赔的合同依据

　　D.索赔事件的性质

　　6.在FIDIC《施工合同条件》中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以()为基准日。

　　A.投标截止日期的同一天

　　B.签订合同之日

　　C.监理工程师发布开工会之日

　　D.投标截止日前第28天

　　7.监理工程师有权处理的索赔是承包商( )。

　　A.依据合同条款提出的索赔

　　B.依据其他法律文书提出的索赔

　　C.提出的道义索赔

　　D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

　　8.无效的.建设工程勘察合同，当事人应当请求向( )撤销。

　　A.建设行政主管部门

　　B.质量监督机构

　　C.监理单位

　　D.仲裁委员会

　　9.工程标底是工程项目的( )。

　　A.中标合同价格

　　B.招标预期价格

　　C.施工结算价格

　　D.工程概算总价格

　　10.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用( )确定价款。

　　A.补充协议

　　B.合同有关条款

　　C.交易习惯

　　D.按照通常标准

　　参考答案：BAABCD A C B A

　　11.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( )的措施。

　　A.将财产返还给对方

　　B.赔偿损失

　　C.继续履行

　　D.追缴财产

　　12.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。

　　A.人民法院

　　B.监理单位

　　C.建设行政主管部门

　　D.建设单位

　　13合同法律关系内容包括( )。

　　A.行为

　　B.权利

　　C.当事人

　　D.智力成果

　　14工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。

　　A.乙项目经理

　　B.甲施工企业

　　C.建设单位

　　D.具体施工人员

　　15设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( )。

　　A.没收全部定金补偿损失

　　B.要求发包人支付双倍的定金

　　C.要求发包人补偿实际发生的损失

　　D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

　　16在施工合同中，( )是承包人的义务。

　　A.提供施工场地

　　B.办理土地征用

　　C.在保修期内负责照管工程现场

　　D.工程施工期内对施工现场的照管负责

　　17施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，( )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。

　　A. 10

　　B. 10.5

　　C. 11

　　D. 11.5

　　18承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位( )。

　　A.应从委托人方获得附加监理酬金

　　B.应从委托人方获得额外监理酬金

　　C.应从承包方获得合理化建议的奖金

　　D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

　　19合同生效应当具备的条件不包括( )。

　　A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

　　B.意思表示真实