当前位置：壹范文>合同协议>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2022-05-14 18:09:59 工程合同我要投稿

【热门】工程合同集锦10篇

　　在不断进步的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的工程合同10篇，欢迎阅读与收藏。

【热门】工程合同集锦10篇

工程合同篇1

　　合同条件采用建设工程施工合同示范文件（gf—1999—0201）的《合同条件》。

　　合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位应在投标文件中进行承诺。

　　一、施工组织设计和工期

　　（一）进度计划

　　乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在三天内批复。

　　（二）工程开工和工期

　　1．乙方中标后三天内准备进场。

　　2．乙方与甲方签订工程承包合同生效后，须在七天内开工。

　　3．合同工期以乙方的中标工期为准。

　　（三）工期延误

　　1．对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和甲方代表确认签证后，合同工期相应顺延。

　　（1）由甲方原因造成的延误。

　　（2）不可抗拒的自然因素。

　　（3）重大的设计变更。

　　2．非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚XX元。

　　二、工程质量与验收

　　（一）工程质量标准

　　1．乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，甲方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由乙方负责。

　　2．甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。

　　3．如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。

　　4．甲方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），乙方不得借故拒绝。

　　（二）工程质量等级

　　1．乙方中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。

　　2．本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。

　　3．本工程甲方委托_________监理公司监理。

　　4．隐蔽工程验收，乙方必须提前三天通知甲方及监理公司，经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。

　　三、合同价款与支付

　　（一）工程款支付

　　按月完成工作量的80%，以有关部门审核作为付款依据（具体另商议）；

　　（二）合同价款的调整

　　发生下列情况之一的合同价格可以调整：

　　（1）暂定材料价确定（需经甲主及监理公司签证）；

　　（2）设计变更：需经设计院甲方及监理公司签证；（3）中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。

　　四、保修

　　1．本工程保修期限，执行国家《建设工程质量管理条例》，土建_____年，防水落石出______年，安装______年。

　　2．保修期从甲方批准的竣工之日算起。工程的'保修押金为工程总造价的3%（其中15%为屋面工程保修押金），在保修期满28天后，退还保修金（不计息）。

　　3．保修期间出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期，甲方有权请第三方进行修理，其修理费用由乙方负责。

　　4．竣工后，乙方应按规范进行沉降测量，并将资料提供给甲方。

　　五、其他

　　1．本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特殊分项工程确需分包部分，应经甲方许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于90%，且中途无故更换项目经理，甲方有权按工程总造价的1%～5%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责，甲方保留索赔的权利。

　　2．乙方在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　3．乙主必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　4．工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。

　　5．本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。

工程合同篇2

　　订货方(以下简称甲)：

　　供货方(以下简称乙)：

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲向乙订购涂料事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守：

　　第一条产品名称

　　涂料品牌：三棵树涂料(英文名称： SKSHU )

　　第二条质量要求标准

　　1、质量标准：相关的国家标准。

　　2、乙提供必须提供产品说明书、质量保证书

　　第三条供货品名、型号、数量、单价、总价款

　　第四条涂布量

　　1、经甲乙双方确认三棵树涂料的涂布量如下：

　　2、甲施工过程中实际用的产品数量大于本合同约定的产品供应数量时，甲应提前10天通知乙补充供货的时间和数量。

　　3、乙需安排工程技术指导人员进行施工指导，若甲按照乙提供的使用说明书及乙技术人员的要求进行施工，涂布率没达到以上确定的涂布量，则甲有权将施工超出量从乙余剩的供货款中扣除。

　　第五条交货时间、地点及运输方式

　　1、甲须在工程涂料涂刷前天向乙订购货品(订单作为合同的附件)。应注明采购订单的产品的名称、品种、型材代号、颜色、订货数量、联系方式及联系人等其它相关要求，乙在接到甲订单后 7天内将订购的产品送到甲乙双方约定的供货地点，到货同时提供产品的合格证、检验报告。因乙原因造成供货时间延误的，应赔偿甲损失500元/天;如遇到不可抗力的原因，供货时间应予以顺延，具体顺延时间由甲乙双方协商确定。

　　2、交货地点：上海市普陀曹杨路888号

　　3、运输方式：汽运，由乙负责组织并承担运费，负责卸车。

　　第六条验收时间、地点及标准

　　1、验收时间：甲在乙交货时进行共同验收。

　　2、验收地点：即乙交货地点。

　　3、验收标准：按国家质量要求相关标准进行验收。

　　第七条施工中质量保证措施

　　1、为确保乙所供产品施工后的质量品质，甲必须要求施工单位按下列规定采取质量保证措施：

　　1) 墙体表面的光滑度及相关修正和清理;

　　2) 施工次序;

　　3) 施工时环境温度限制;

　　4) 成品保护。

　　2、甲在乙工程监理指导下采取上述质量保证措施，乙应保证外墙涂装质量7~10年颜色不退色、不发花，涂膜不粉化、不脱落。

　　3、如甲未采取上述质量保证措施而造成涂布效果不能达到合同约定的质量要求的，由甲承担相应责任。如甲按照上述质量保证措施施工未达到合同约定的质量要求，视为乙材料质量问题，由乙承担相应责任，并承担由此为甲造成的一切经济损失。

　　第八条付款方式

　　1、在本合同签订后的天内，甲向乙支付总货款的计人民币 240450元 )。

　　2、乙将产品运到合同约定的供货地点，待施工开始进行，涂料的涂布率重新按照合同约定的数据进行核算，无异议后10日内，甲向乙支付货款的30%，计人民币元)。

　　3、待工程完工验收合格一年日内，涂料无明显褪色、发花、涂膜粉化、脱落现象(除楼体渗水处)，甲向乙支付货款的10%，计人民币80150元 ).

　　4、剩余10%的货款作为产品质保金，甲在工程完工两年无质量问题性无息支付给乙。

　　第九条提出异议的时间和方法甲对乙的货物质量有异议，须在货到甲之日起 10日内以书面形式提出退换的要求，否则产品质量视为合格。

　　第十条违约责任

　　1、甲的违约责任

　　1)甲中途无故退订单的，应赔偿乙直接和间接的损失(按退货总额赔偿)。

　　2)甲延期提货，应向乙支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的甲违反合同规定，拒绝接受货物的，应向乙支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。

　　3)甲未按合同约定付款的，应向乙支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额

　　4)甲如错填到货地点、接货人或对乙提出错误异议，应承担乙由此产生的`直接和间接损失。

　　2、乙的违约责任

　　1)乙中途无故终止订单的，应赔偿甲直接和间接的损失(按终止订单总额100%赔偿)。

　　1)乙所交货物质量或型号不符合合同约定的，由乙负责调换并承担由此给甲造成的一切损失。

　　2)因乙的原因逾期交付货物的，应向甲支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的3‰计算;乙违反合同规定，提供不合格货物的，按合同约定更换合格货物并向甲支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。

　　3)乙货物错发到货地点、接货人的，乙除应负责运到合同规定的交货地点、接货人外，还应承担甲因此多支付费用两倍的金额;但甲必须提供因乙原因多支付费用的证明。

　　第十一条不可抗力

　　1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括但不限于因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙责任造成的爆炸、火灾、以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　2、不可抗力的发生影响了合同的履行时，则应延迟合同期限，延迟时间应相当于事故所影响的时间或者双方通过友好协商，解决合同的继续履行问题。但发生不可抗力的一方应当及时通知另一方，并在不可抗力结束后及时提供相关证明。

　　3、甲乙双方方在迟延履行合同期间发生不可抗力的，不免除责任。

　　第十二条争议解决

　　甲乙双方在合同履行过程中发生纠纷时，首先由双方协商解决，协商不成的，均可向工程所在地的人民法院起诉。

　　第十三条其他事项

　　1、在合同有效期内，除经对方书面同意或者由法定理由，任何一方不得无故变更或解除合同。如有未尽事宜，双方另订补充协议约定，补充协议与本合同具有同等效力。

　　2、双方往来函件，按照合同规定的地址或传真号码以传真或邮寄的方式送达对方。甲的地址、电话、传真号码、法人代表、联系方式、开户行及帐号等项目发生改变时，甲必须在变更后的 3日内书面通知乙并将变更后的证件的复印件并加盖公章送达给乙。否则，应承担相应责任。

　　4、本合同自双方签字并盖公章之日起生效，本合同一式贰份、共计四页，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

　　甲(公章)：_________ 乙(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇3

　　建房房东发包方：以下简称甲方

　　承接方或承包方：以下简称乙方

　　现甲方区村大街巷号原有ｘ层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：

　　本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。

　　一、工程名称：甲方私人住宅加建

　　二、工程地点：

　　三、工程限期：从xx年月日至xx年月日止，共月。

　　四、工程议价：人民币ｘ万元整。

　　五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。

　　六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在ｘ楼加建ｘ层楼房。

　　建房水泥采用，楼面用钢筋混凝土，室内倒ｘ条横梁，位置由房东安排。楼层高3米。采用ｘ砖，墙面扇灰二遍，贴ｘｘ砖。东面留ｘ×ｘ窗ｘ个，具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶，地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘ｘcm。

　　上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。

　　七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。

　　八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的'费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担有关费用；若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。

　　九、若遭受城管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。

　　十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。

　　十一、付款方式：完工后一周内全部付清。

　　十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。

　　十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。

　　甲方房东签字：乙方承接方签字：

　　身份证号码：身份证号码：

工程合同篇4

　　甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：

　　1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

　　2.下列文件构成全部监理合同文件(以下称“本合同”)不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：

　　(1)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件;

　　(2)本合同协议书;

　　(3)合同专用条款;

　　(4)合同通用条款;

　　(5)施工监理委托书或监理中标通知书;

　　(6)与本合同有关的其它文件。

　　3.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。

　　4.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币万元。

　　5.本合同施工监理期为个月(天)，即从年月日至年月日。

　　6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。

　　7.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　(单位全称)(单位全称)

　　法定代表人：法定代表人：

　　或或

　　其授权的代理人：(签字)其授权的代理人：(签字)

　　签约日期：签约日期：

　　签约地点：签约地点：

　　单位地址：单位地址：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　二、合同通用条款

　　第1条词语定义

　　下列名词和用语，除合同专用条款另有约定外，应具有如下含义。

　　1.监理：指乙方受甲方的委托，依据国家有关法律、法规和施工监理合同以及有关工程文件、合同，在甲方授权范围内对工程施工的质量、进度、投资实施监督与管理。

　　2.工程：指甲方委托进行监理的本合同范围内的工程。

　　3.甲方：指承担直接投资责任的、委托监理任务的一方以及其合法继承人。

　　4.甲方代表：指经甲方授权，代表甲方负责履行本合同和作出决定的代表人。

　　5.乙方：指承担本合同监理任务和监理责任的一方以及其合法继承人。乙方应具有交通行政主管部门所批准的相应的监理资质。

　　6.监理机构：指乙方派驻本工程现场，负责履行本合同约定义务的组织。

　　7.总监理工程师：指经乙方授权，代表乙方全面履行合同义务，并被甲方认可的监理机构负责人。本合同中简称“总监”。

　　8.监理酬金：指甲方按本合同约定的监理期限、监理范围支付给乙方的劳务费用。

　　9.第三方：指除甲乙双方外与本工程建设有关的当事人。

　　10.天：是指日历天，即从任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。年、月、日均以公历计算。

　　11.书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等采用手写、打字或印刷的表达方式。包括电报、电传和传真。

　　第2条法规、语言和联系方式

　　1.监理合同适用的法规是中华人民共和国的法律、条例和行政法规，以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。

　　2.在本合同履行过程中，若因合同所依据的法规发生变化而引起甲乙双方权利、义务发生变更时，应按新的法规进行调整并在合同专用条款中明确约定。

　　3.监理合同的书写或解释，以汉语为主导语言。若需使用其它语言作为辅助语言，应在合同专用条款中约定，当不同语言文本发生异议时，以汉语文本为准。

　　4.本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系以书面形式为准，在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48

　　小时内以书面形式予以确认。

　　第3条双方关系与监理依据

　　1.甲乙双方是委托与被委托的合同关系，乙方在甲方委托监理的范围内，独立行使甲方授予的职权，并接受甲方的监督。

　　2.监理依据

　　(1)国家有关的政策、法律和法规;

　　(2)交通部及有关部门的规章;

　　(3)国家、交通部及有关部门颁发的工程技术规范、标准和规程;

　　(4)依法签订的监理合同及施工合同;

　　(5)工程设计文件。

　　第4条监理范围

　　在合同专用条款中具体列出乙方实施监理的工程规模、监理范围、工程界限、工程投资、总工期和监理工作阶段及内容等。

　　第5条甲方的职责与义务

　　1.在合同专用条款约定的期限内任命其代表，负责在合同履行期间与乙方进行联系，并负责工程施工所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。2.在与第三方所签的工程合同中，应明确第三方必须接受乙方在甲方授权范围内的监督与管理。工程开工前，甲方应当将乙方的工作范围、监理工程师的职权、联系办法、监理机构组成与总监姓名以书面形式通知第三方。

　　3.应在合同专用条款约定的期限内，免费向监理机构提供施工监理所需的工程技术资料。包括本工程招标文件、施工合同、设计文件、勘察资料及有关的批准文件等。

　　4.免费向监理机构提供合同专用条款约定的现场设施，对乙方自备的设施给予合理的经济补偿。

　　5.如果双方约定，由甲方向监理机构免费提供职员和服务人员，则应在合同专用条款中增加相应的条款。

　　6.在履约过程中，对于乙方按约定的监理工作程序提交的技术报告、工程变更、进度报表、总结报告及其它请示报告，甲方则应按合同专用条款中约定的.期限及时审批，若因未及时批复而给工程带来损失，由甲方承担责任。

　　7.按本合同的约定，向乙方支付监理酬金。

　　第6条乙方的职责与义务

　　1.按合同专用条款中约定的期限，将监理机构组成、总监简历及主要监理人员名单提交甲方。总监应在工程开工前，向甲方提交监理工作规划和监理工作实施细则。

　　2.审查施工单位提交的施工组织设计，提出审查意见;检查施工人员、船机、材料的进场情况，移交测量控制点并核验测量基线的准确性;审查施工单位的开工申请报告，签发开工通知书。

　　3.严格控制施工质量，检查与检验建筑材料和构件是否合格，监督第三方不得使用不合格材料，对于不符合质量标准和不安全的作业应责令第三方返工或停工。对隐蔽工程按施工合同中的时限要求及时组织验收，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。

　　4.检查施工进度与施工计划的执行情况，当施工进度滞后于计划时，应要求第三方或提请甲方及时采取措施，确保计划工期。

　　5.核查第三方提出的工程变更，报请甲方同意后，签发工程变更通知。

　　6.控制工程费用，核实第三方提交的工程进度报表和工程量清单，签发付款凭证。

　　7.参与施工合同管理，审核索赔报告，协调各方关系，公正地维护各方的合法权益。

　　8.在履约过程中，对于甲方和第三方提交的有关工程的通知和各种报告，需要乙方审核、核对或确认后转交的，乙方应按合同专用条款中约定的期限及时审查和转交，若因超过时限给工程带来损失，应由乙方承担违约责任。

　　9.应接受交通行政主管部门及其授权的水运工程质量监督机构以及甲方对监理工作的监督和检查，按合同专用条款所约定的期限向甲方提交监理工作报告。

　　10.审核施工单位提出的竣工验收申请报告和竣工资料，协助甲方组织工程验收。

　　11.审核保修期内工程保修与缺陷处理方案，检查实施情况。

　　12.不得泄露本工程需要保密的技术与经济资料，不得与第三方发生直接或间接的经济关系。

　　13.乙方完成本合同约定的监理任务后，应将甲方提供的设施和剩余物品移交甲方。

　　第7条甲方的权利

　　1.对乙方派出的监理机构与监理人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，对不称职的监理人员有权要求乙方更换。

　　2.对工程规模、设计标准、施工工艺进行认定，对工程变更进行审批。

　　3.审批由第三方提交、经乙方审核同意的工程进度报表、工程量清单与工程价款。

　　4.有权要求监理机构提交监理工作月度报告和监理业务范围内的专项报告。

　　第8条乙方权利

　　甲方在委托的监理范围内，授予乙方以下权利：

　　1.对履约能力差的分包单位，乙方有权要求其整改，整改无效时有权建议甲方清退;对工作不力的现场施工人员，有权要求施工单位予以调换。

　　2.有权查阅本工程的全部设计文件、技术经济资料与批文，主持或参加本工程的有关业务会议。

　　3.根据工程的实际情况和现场条件，在报经甲方同意后，可向第三方发出开工通知、停工通知与复工通知。

　　4.根据实际需要，在甲方授权的范围内，可对设计内容作局部修改，具体条款，可在合同专用条款中约定。

　　第9条监理合同期

　　1.监理合同期一般

　　包括施工招投标阶段、施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。本监理合同期起止日期应在合同专用条款中约定。

　　2.由于非乙方的原因导致监理合同期延长，甲乙双方应按约定签定补充协议。

　　第10条合同的变更和解除

　　1.若实际监理范围或监理工作量或监理合同期因故发生变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议。

　　2.一方要求变更合同，应提前28天以书面形式通知对方并说明理由，另一方在接到通知后应在14天内予以答复。若同意变更要求，双方应协商签订补充协议;若不同意变更要求，双方仍应履行本合同约定的义务。如果一方在接到对方变更要求后14天内不予答复，则视为变更要求已被接受，否则视为违约。

　　3.若一方在合同期内无正当理由而不履行合同中的义务，另一方有权通知违约方中止或解除合同。因合同终止或解除所遭受的损失，除依法可以免除的责任外，应由违约方赔偿。

　　4.一方要求解除合同，应提前28天以书面形式通知对方并说明理由，另一方应在接到通知后14天内作出答复;若不同意解除要求，在协商统一前，双方仍应履行本合同。若在14天内不予答复，则视为同意解除合同，一方可在发出第一次通知的28天后，发出解除合同的通知，合同即行解除。

　　5.本合同签订之后，不因法定代表人或授权的代理人的变动而变更或解除。

　　第11条监理酬金与支付

　　1.甲方应按国家的监理收费规定，确认乙方的监理酬金，并按合同专用条款约定的时间、方式予以支付。

　　2.监理酬金的支付按监理合同期进行，不受工程施工实际进度的影响。(除乙方原因造成的工程延误外)。监理合同协议书签订后7天内，甲方应按总监理酬金20%～30%的数额，向乙方预付监理酬金;工程保修阶段的监理酬金一般可为监理酬金总额的5%.

　　3.若因甲方原因使工程规模、监理范围或监理期限发生的变化超过双方的约定时，甲方应按合同专用条款约定的办法调整监理费。合同执行期间，若因国家或地方工程造价管理部门公布的价格和费率调整等原因使工程费用增加，乙方的监理酬金也应相应调整，具体调整办法可在合同专用条款中约定。4.若因非乙方原因造成工程延误，甲方应按合同专用条款约定的办法支付延期监理酬金。

　　5.乙方人员受甲方指派出外考察的费用，由甲方承担。

　　6.若甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日的银行贷款利率乘以拖欠的酬金时间计算。

　　第12条人员的更换

　　1.若乙方确需更换总监和主要监理人员时，应提前14天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意后由甲方通知第三方，其它监理人员的调换也应提前7天通知甲方并通知第三方。

　　2.若因乙方人员不称职，甲方有权提出调换人员，若情况属实，乙方应当予以调换。

　　3.若甲方需更换其代表，应提前14天以书面形式通知乙方。

　　第13条奖励与赔偿

　　1.奖励：

　　(1)乙方及其派出人员，在监理工作中表现突出，贡献较大时，甲方应给予表扬和奖励。

　　(2)乙方人员在监理工作中提出合理化建议，节省工程投资使甲方得到了经济效益，甲方应将节约部分的10%～30%奖励给乙方，具体标准和办法应在合同专用条款中约定。

　　2.赔偿：若因乙方人员工作过失造成工程事故或甲方经济损失，应向甲方进行赔偿。赔偿额计算方法为：该单项直接损失×监理费率(扣除税金)。累计赔偿总金额不应超过监理酬金总额(扣除税金)。

　　第14条转让与分包

　　1.本合同一经签署，不得转让。

　　2.除受监的主体工程外，乙方可将合同部分任务分包给有资质的监理单位(分包部分不能超过总监理任务的50%)，但应事先以书面形式将分包单位的名称、分包范围与分包内容报告甲方，甲方对此分包有确认和否决权。

　　3.乙方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响，在经济上甲方只与乙方，但甲方对乙方分包单位的工作有权监督，分包人的任何违约，均视为乙方的违约。

　　4.乙方对外单位人员的聘任不视为分包。

　　第15条违约、争议与仲裁

　　1.任何一方不执行本合同的规定，不履行合同中约定的义务，均视为违约。违约方应承担违约责任并赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。

　　2.在执行合同过程中，双方因合同发生争议时，应当协商解决或者提请双方的上级行政主管部门进行调解，若协商或调解无效，可选择以下方式之一进行处理：

　　(1)向双方认可的或约定的合同仲裁机构申请仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。

　　争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方均应继续履行合同，否则视为违约。

　　三、合同专用条款

　　合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。

　　第2条法规、语言和联系方式

　　1.本合同约定的适用的法规：

　　2.双方的权利、义务若因适用的法规变更而引起变化时，则双方的权利、义务需再约定的内容为：

　　3.辅助语言：

　　第4条监理范围

　　监理工程范围包括：

　　(1)工程名称：

　　(2)工程地点：

　　(3)工程规模：

　　(4)工程界限：

　　(5)工程投资：

　　(6)施工期：

　　(7)监理工作阶段及内容

　　第5条甲方的职责与义务

　　1.甲方应在年月日任命其代表，并向乙方提供所约定的外部条件包括：

　　2.甲方向第三方通知乙方监理工作范围、职权和人员的具体办法和日期：

　　3.双方约定的甲方应提供的技术资料及提供的时间：

　　4.甲方免费向监理机构提供如下现场设施：

　　乙方自备的，甲方给予经济补偿的设施如下：

　　5.在监理期间，甲方免费向监理机构提供名职员，由总监安排其工作，并免费提供名服务人员。

　　6.监理工作程序的约定：

　　甲方应在天内审批乙方提交并要求作出决定的各类报告、报表的办法、期限和责任：

　　7.甲方未按约定支付监理费用的违约责任的约定：

　　第6条乙方的职责与义务

　　1.乙方应在年月日向甲方提交监理机构的组成、监理人员名单、监理工作规划及监理

　　工作实施细则;

　　8.乙方应在天内审查(或核实)各类报告、报表的程序、责任：

　　9.乙方应在天内向甲方提交监理工作月报内容及有关专项报告的约定：

　　12.本工程需要保密的内容约定：

　　13.监理工程师现场设施返还甲方的办法：

　　第8条乙方权利

　　4.对设计内容进行局部修改的具体标准和条件的约定：

　　第9条监理合同期

　　1.本监理合同期从年月日至年月日，共计月(或天);

　　2.本监理合同期延长条件的约定：

　　第11条监理酬金与支付

　　2.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，支付乙方的监理酬金(含预付款，进度款等)：

　　3.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，对乙方的监理酬金进行调整：

　　监理酬金调整的条件约定：

　　4.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，支付延期监理酬金：

　　第13条奖励与赔偿

　　1.奖励条件、标准和方法：

　　第15条违约、争议与仲裁

　　1.违约处理方式的约定：

　　2.争议的具体解决办法的约定：

　　3.在合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会，仲裁或直接向有管辖权的人民法院起诉。

工程合同篇5

　　建设工程施工合同是指合同双方为了完成建设工程而明确的双方的权利、义务的协议。很多建设工程施工合同的签订因为施工方对合同的法律知识不了解，导致签订的合同属于无效合同，那么建设工程施工合同无效的法律后果由哪些呢?请阅读下面的文章进行了解。

　　依据我国现行法律规定，合同被确认无效后，将导致合同自始无效，合同关系不再存在，当事人不再享有和承担原合同规定的权利和义务，不能产生当事人|来源|考试|大|所预期的法律后果。建设工程施工合同无效的法律后果也不例外，但由于其标的特殊性，其无效的处理与普通无效合同有着很大的差别，当事人的缔约过失也比普通无效合同复杂。

　　一、建设工程施工合同订立后尚未履行前被确认无效的后果。

　　尚未履行前被确认无效的建设工程施工合同，双方当事人均不得再继续履行。这时，合同无效的处理只按照缔约过失来承担责任，由有过错的一方赔偿另一方因合同无效而造成的损失，双方均有过错的，依照过错大小承担相应的责任。另外，损害事实的举证责任在受损害一方，如果受损害一方对其损失不能通过举证加以明确，其要求过错方承担赔偿责任的请求法院不能支持。而有过错一方除了自行承担给自己造成的违法后果外，还要承担无过错方的实际损失。

　　二、建设工程施工合同已开始履行但尚未履行完毕被确认无效的后果。

　　于建设工程施工合同尚未履行完毕就被确认无效的情形，笔者认为，不能按一般无效合同的处理原则实行恢复原状或双方返还，应区分不同的情况处理。

　　第一种情况，已完成部分工程质量低劣，无法补救或所建工程在防洪区域内对防洪工程构成威胁的，应按照一般无效合同的处理原则，已经完成部分工程应拆除，建设方支付的工程款应返还。

　　第二种情况，工程质量完全合格，也未违反国家和地方政府的计划，则已完成的建设工程归建设方所有，承包方所付出的劳动由建设方折价补偿给施工方，折价时应该按照合同约定的工程价款比例折价。最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第10条第1款规定："建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款"，该解释的规定正是为了避免教条，减少不必要的损失和浪费。第三种情况是赔偿损失，如果因建设方过错导致合同无效的，建设方对自己的损失自负，同时应该赔偿承包方施工过程中支付的`人工费、材料费等实际支出费用;如果是承包方存在过错的，承包方对自己的损失自负，同时要赔偿建设方材料费等实际支出的费用。双方都有过错的，按过错大小承担相应赔偿责任。

　　三、建设工程施工合同已履行完毕后被确认无效的后果。

　　按照最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条和第3条的规定处理。

　　第一，建设工程施工合同已经履行完毕后，建设工程经竣工验收合格的，建设方应该参照合同约定支付承包方工程价款。但仍应追究双方的其它相应法律责任。

　　第二，建设工程施工合同已经履行完毕后，建设工程经竣工验收不合格的，要分两种情况给予不同处理：一是维修后建设工程经竣工验收合格的，建设方仍应参照合同约定支付承包方工程款，但承包方应承担相应的维修义务，或自己维修，或负担建设方维修费。二是维修后建设工程经竣工验收不合格的，建设方不支付施工方工程款，对此损失由承包方自行承担。同时按照双方的过错及过错大小对其它损失承担相应的赔偿责任。这里的其它损失包括签订、履行合同和合同被确认无效后的后续费用，如拆除质量不合格的建筑物的费用、工程延期费用、材料费等。

工程合同篇6

　　工程名称：

　　工程地点：

　　建设单位：（以下简称甲方）

　　施工单位：（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方的协议，本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。

　　一、工程内容和承包方式：

　　1、工程内容包括xx、xx等工程。

　　2、按包工、包料、包工期、包质量的`大包干式承包。

　　3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案以及工程预算书。

　　二、工程造价：

　　乙方按工程施工的范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。

　　三、付款方式

　　1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。

　　2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满（三个月）甲方验收合格后十天内一次付清。

　　四、工期

　　1、本工程总工期天（日历从开工之日算起）。

　　2、开工日期______年月日。

　　3、竣工日期______年月日。

　　五、双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。

　　2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。

　　（二）乙方责任：

　　1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。

　　2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。

　　3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。

　　六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表（签字）：代表（签字）：

　　年月日

工程合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方现有位于_____市_____区建筑面积_____平方米的住宅一套，现将其室内装饰工程承包给乙方设计、施工。为明确双方责任，经甲乙双方协商，一致同意订立如下合同：

　　一、工程项目：(见工程预算表，共页)。

　　二、工程采用：

　　1、包工包料;

　　三、工程日期：年月日至年月日，共天。如甲方停水、停电、自然灾害及人力不可抗拒的影响、甲方变更图纸或工程款未及时支付，工期顺延。

　　四、工程总额：人民币元。(小写： )

　　五、付款方式

　　1、签订合同后，甲方即支付___%备料款计元，乙方三天内进场开工。

　　2、施工结束

　　甲方再支付____%的进度款，计元。

　　六、设计施工标准：

　　1、见工程预算表，以及施工图纸。

　　七、双方负责：

　　甲方应负责事项：

　　1、负责与大楼物业管理部门协调所涉及的拆墙、搬运、安全及施工人员的暂住证或出入证的办证手续及费用等问题。

　　2、提供施工期间现场的水电。

　　3、提供临时堆放废物和杂料的`场地，保证运输道路畅通。

　　4、按合同进度及时支付装修款项。

　　乙方应负责事项：

　　1、严格按照有关消防及其它安全规范的要求进行施工，并做好现场的防火、安全防护及保卫工作，对现场由于操作不当造成的火灾及人员伤亡等事故及相应的经济损失均应付全部责任。

　　2、严格按照甲方签字认可的施工图纸及说明进行施工，确保工程质量。

　　3、按规定期限竣工，交付甲方使用。

　　4、在验收后应与甲方签定为一年的工程保修手续，在保修期间内如是乙方施工质量问题、材料选用不当、不符合合同规定，由乙方全部负责;如是甲方使用不当而损坏的配件或材料，乙方仅收取工本费。并提供定期回访，终身维修。

　　5、施工人员均由乙方自行选任。施工人员在施工期间一切伤亡、劳务纠纷均由乙方自行负责，概与甲方无关。

　　八、其他事项

　　1、甲方必须在合同规定时间内向乙方支付装修费用，不得将装修费用私自交付乙方所属施工人员，否则，一切后果由甲方自负。

　　2、甲方在施工过程中不得与乙方所派驻的施工队伍私自商定增减原施工项目，否则，所造成的质量及损耗后果均由甲方负责。

　　3、根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成装修任务，如甲方在装修期间内以原设计提出修改意见，必须及时向乙方提供修改方案，甲乙双方书面认可后按书面修改方案施工、验收、结算。

　　4、甲方须在乙方交房前一星期交付工程《质量问题整改通知书》给乙方，以便对不合格项目提前维修完善。

　　5、乙方施工完毕后，应做到人走场清，保持装修房屋整洁，让住户满意。

　　6、施工完毕后，甲方凭乙方开出的《保修单》作为保修一年的凭据。

　　九、以上合同一式二份，双方各执一份，签字生效，望共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。

　　十、因本合同所发生的一切争议均应提交____仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程合同篇8

　　合同编号：_________

　　发包人（甲方）：_________（全称）

　　承包人（乙方）：_________（全称）

　　承包人资质等级：_________ ...

　　合同编号：_________

　　发包人（甲方）：_________（全称）

　　承包人（乙方）：_________（全称）

　　承包人资质等级：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

　　1 工程概况

　　1．1 工程名称：_________。

　　1．2 工程地点：_________。

　　1．3 工程内容：_________。

　　1．4 承包范围：_________。

　　1．5 承包方式：_________。

　　□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料（见附件）□乙方只包工

　　1．6 工程结构：_________。

　　1．7 装饰装修施工面积：_________。

　　2 工程质量

　　2．1 本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

　　2．2 国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（gb50325-XX）_________。

　　2．3 约定标准：_________。

　　3 工期

　　3．1 总工期：_________日（为日历工期，并包括法定节假日）。

　　3．2 开工日期：_________年_________月_________日。

　　3．3 竣工日期：_________年_________月_________日。

　　3．4 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。

　　3．5 暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。

　　3．6 工期顺延

　　3．6．1 发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：

　　（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。

　　（2）工程量增加、设计变更的。

　　（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。

　　（4）甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。

　　（5）7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。

　　（6）甲方未按时支付工程款的。

　　（7）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。

　　（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　　3．6．2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。

　　3．7 工期提前

　　3．7．1 提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。

　　3．7．2 提前竣工协议应包含以下内容：

　　（1）提前的时间。

　　（2）乙方采取的技术措施。

　　（3）甲方为实行新技术措施提供的条件。

　　（4）实行新技术措施增加的费用。

　　4 设计

　　4．1 设计图纸及技术文件的提供方式

　　□由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的`设计图纸及技术文件。

　　□由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于日内审批完毕并交还乙方。

　　□由甲方委托的专业设计公司于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

　　4．2 设计变更

　　4．2．1 甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。

　　4．2．2 由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。

　　4．2．3 已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

　　4．2．4 设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。

　　4．2．5 涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。

　　5 工程价款

　　5．1 本工程价款：_________

　　□招标工程以中标价为准。（应附中标通知书）

　　□非招标工程以审定的工程预（概）算书为准。

　　5．2 本工程价款总计：_________人民币_________元，_________元。

　　5．3 本工程价款可在出现下列情况时调整：_________

　　（1）甲方确认的工程量增减。

　　（2）甲方确认的设计变更或工程洽商。

　　（3）符合“3．6．1”约定的其他工期顺延条件之一的。

　　（4）双方约定的其他增减或调整。

　　5．4 工程价款支付

　　5．4．1 预付款为工程总价的_________%，支付时间为_________。甲方未按约定支付预付款的，乙方可书面通知甲方，如甲方在接到通知后3日内仍不能支付，乙方可延期开工。

　　5．4．2 工程进度款

　　5．4．2．1 乙方应在每月_________日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录，甲方应在3日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的，甲方计量视为有效并作为工程款支付依据；甲方逾期未作计量及质量验收的，从第4日起乙方计量视为有效并作为工程款支付依据。

　　5．4．2．2 工程进度款的拨付应包括洽商款项（如设计变更、工程量增加等）。

　　5．4．2．3 乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。

　　5．4．2．4 经乙方书面同意并明确延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息（按同期银行贷款利率计算）。

　　5．4．3 工程进度款付至工程总价90%时停止支付，10%尾款待工程竣工验收合格后按双方约定的方式结清。

　　6 材料设备供应

　　6．1 本工程由甲方供应主要材料设备的，双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件，一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。6．2本工程由乙方采购材料设备的，应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。

　　6．3 甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后，应移交给乙方管理、使用。(5)(6)

　　6．4 本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

　　6．5 双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

　　7 双方派驻本工程项目的代表

　　7．1 甲方派驻本工程项目的代表为_________职务：_________，职称：_________。

　　7．2 本工程项目甲方委托_________公司依法对工程施工实施监理。

　　监理工程师：_________，职务：_________，职称：_________，注册证书号：_________。

　　7．3 乙方派驻本工程的项目经理为_________，是乙方在本工程项目中的代表。

　　7．4 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

　　7．5 甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。

　　8 双方权利

　　8．1 甲方权利

　　8．1．1 有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师，但应提前7日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。

　　8．1．2 有权监督乙方履行各项合同义务。

　　8．1．3 有权审批乙方编制的施工进度计划。

　　8．1．4 有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

　　8．2 乙方权利

　　8．2．1 有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前7日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。

　　8．2．2 有权监督甲方履行各项合同义务。

　　8．2．3 乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。

　　9 双方义务

　　9．1 甲方义务

　　9．1．1 按约定向乙方支付工程款。

　　9．1．2 办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。

　　9．1．3 组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。

　　9．1．4 提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。

　　9．1．5 提供房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。

　　9．1．6 提供施工所需水、电、冬季供暖设备，保证施工期间的需要。

　　9．1．7 协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保证工程有序进行。

　　9．1．8 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。

　　9．1．9 在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为：

　　（1）随意改动房屋主体和承重结构。

　　（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

　　（3）增加楼、地面荷载。

　　（4）破坏地面，层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

　　（5）强令乙方违章作业施工的其他行为。

　　凡必须涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对安全使用性出具书面说明。

　　9．2 乙方义务

　　9．2．1 制定并组织落实施工进度计划。

　　9．2．2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。〖5〗〖6〗

　　9．2．3 安全施工

　　9．2．3．1 应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。

　　9．2．3．2 发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

　　9．2．3．3 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。

　　9．2．3．4 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。

　　9．2．4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。

　　9．2．5 负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

　　10 工程验收

　　10．1 隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知甲方代表（监理工程师）验收，验收合格并经甲方代表（监理工程师）在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。

　　10．2 竣工验收

　　10．2．1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后7日内组织验收，并在验收后28日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。

　　10．2．2 甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。

　　10．2．3 竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后达到竣工验收标准的，竣工日期为修改后提请甲方验收的日期。竣工日期也视为保修起始日期。

　　10．2．4 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，甲方不得使用；如甲方强行使用，则视为竣工验收合格，由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。

　　10．2．5 因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。

　　10．2．6 竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起28日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的，应承担乙方相应的保管费和利息损失。

　　11 违约责任

　　11．1 甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

　　11．2 甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款_________‰的违约金。

　　11．3 由于乙方责任延误工期的，延误一日乙方应向甲方按已付工程进度款之和的_________‰支付违约金。

　　11．4 由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。<1><2><3><4><5><6>

　　11．5 违约方承担违约责任后，除符合以下情况而中止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：

　　（1）合同已无法履行。

　　（2）甲、乙方协议停止施工。

　　（3）调解要求停止施工。

　　（4）仲裁要求停止施工。

　　（5）法院要求停止施工。

　　12 其他：有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。

　　13 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

　　14 争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第_________种方式解决：

　　（1）依法向_________人民法院提请诉讼。

　　（2）提交_________仲裁委员会仲裁。

　　15 合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　16 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本_________份，甲方_________份，乙方_________份。

　　17 补充约定：_________。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________

　　联系电话：_________ 联系电话：_________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　联系电话：_________ 联系电话：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　账号：_________ 账号：_________

　　签订时间：_________年___月___日签订时间：_________年___月___日

　　签订地点：_________签订地点：_________

工程合同篇9

　　1 建设工程施工合同 (GF—1999—0201) 合同编号: 字号中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定

　　第一部分协议书 ........................................................ 1

　　第二部分通用条款 ........................................................ 4

　　一、词语定义及合同文件 .............................................................. 4

　　1.词语定义 ................................................................. 4

　　2.合同文件及解释顺序 ......................................................... 5

　　3.语言文字和适用法律、标准及规范 ............................................... 6

　　4.图纸 .................................................................... 7

　　二、双方一般权利和义务 .............................................................. 7

　　5.工程师 ................................................................... 7

　　6.工程师的委派和指令 ......................................................... 8

　　7.项目经理 ................................................................. 9

　　8.发包人工作................................................................ 9

　　9.承包人工作................................................................ 10

　　三、施工组织设计和工期 ............................................................. 11

　　10.进度计划 ................................................................ 11

　　11.开工及延期开工............................................................ 11

　　12.暂停施工 ................................................................ 12

　　13.工期延误 ................................................................ 12

　　14.工程竣工 ................................................................ 12

　　四、质量与检验 ..................................................................... 13

　　15.工程质量 ................................................................ 13

　　16.检查和返工 ............................................................... 13

　　17.隐蔽工程和中间验收 ........................................................ 13

　　18.重新检验 ................................................................ 14

　　19.工程试车 ................................................................ 14

　　五、安全施工 ....................................................................... 15

　　20.安全施工与检查............................................................ 15

　　21.安全防护 ................................................................ 15

　　22.事故处理 ................................................................ 16

　　六、合同价款及支付 ................................................................. 16

　　23.合同价款及调整............................................................ 16

　　24.工程预付款 ............................................................... 17 1

　　25.工程量的确认 ............................................................. 17

　　26.工程款（进度款）支付....................................................... 17

　　七、材料设备供应 ................................................................... 18

　　27.发包人供应材料设备 ........................................................ 18

　　28.承包人采购材料设备 ........................................................ 19

　　八.工程变更 ........................................................................ 19

　　29.工程设计变更 ............................................................. 19

　　30.其他变更 ................................................................ 20

　　31.确定变更价款 ............................................................. 20

　　九、竣工验收与结算 ................................................................. 21

　　32.竣工验收 ................................................................ 21

　　33.竣工结算 ................................................................ 21

　　34.质量保修 ................................................................ 22

　　十、违约、索赔和争议 ............................................................... 23

　　35.违约.................................................................... 23

　　36.索赔.................................................................... 23

　　37.争议.................................................................... 24

　　十一、其他 ......................................................................... 25

　　38.工程分包 ................................................................ 25

　　39.不可抗力 ................................................................ 25

　　40.保险.................................................................... 26

　　41.担保.................................................................... 26

　　42.专利技术及特殊工艺 ........................................................ 26

　　43.文物和地下障碍物 .......................................................... 27

　　44.合同解除 ................................................................ 27

　　45.合同生效与终止 ........................................................... 28

　　46.合同份数 ................................................................ 28

　　47.补充条款 ................................................................ 28

　　第三部分专用条款........................................................29

　　一、词语定义及合同文件 ............................................................. 29

　　2、合同文件及解释顺序 ........................................................ 29

　　3、语言文字和适用法律、标准及规范 .............................................. 29

　　4、图纸.................................................................... 29

　　二、双方一般权利和义务 ............................................................. 29

　　5、工程师 .................................................................. 29

　　7、项目经理 ................................................................ 30

　　8、发包人工作 ............................................................... 30

　　9、承包人工作 ............................................................... 31

　　三、施工组织设计和工期 ............................................................. 31

　　10、进度计划................................................................ 31

　　13、工期延误................................................................ 32

　　四、质量与验收 ..................................................................... 32

　　17、隐蔽工程和中间验收........................................................ 32

　　19、工程试车................................................................ 32

　　五、安全施工 ....................................................................... 32

　　六、合同价款与支付 ................................................................. 32

　　23、合同价款及调整 ........................................................... 32

　　24、工程预付款 .............................................................. 33

　　25、工程量确认 .............................................................. 33

　　26、工程款（进度款）支付 ...................................................... 33

　　七、材料设备供应 ................................................................... 33

　　27、发包人供应材料设备........................................................ 33

　　28、承包人采购材料设备........................................................ 33

　　八、工程变更 ....................................................................... 33

　　九、竣工验收与结算 ................................................................. 34

　　32、竣工验收................................................................ 34

　　33.竣工结算 ................................................................ 34

　　十、违约、索赔 ..................................................................... 34

　　35、违约 ................................................................... 34

　　37、争议 ................................................................... 34

　　十一、其他 ......................................................................... 35

　　38、工程分包................................................................ 35

　　39、不可抗力................................................................ 35

　　40、保险 ................................................................... 35

　　41、担保 ................................................................... 35

　　46、合同份数................................................................ 35

　　47、补充条款................................................................ 36

　　承包人承揽工程项目一览表 .................................................. 37

　　发包人供应材料设备一览表 .................................................. 38

　　建筑工程质量保修书........................................................ 39 3

工程合同篇10

　　工程名称：____________

　　工程地点：____________

　　合同编号：____________

　　勘察证书等级：__________

　　发包人：_____________

　　勘察人：_____________

　　签订日期：____________

　　深圳市规划与国土资源局监制

　　发包人：___________________________

　　勘察人：___________________________

　　发包人委托勘察人承担__________________任务。

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称：____________

　　1.2 工程建设地点：____________

　　1.3 工程规模、特征：____________

　　1.4 工程勘察任务委托文号、日期：____________

　　1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：____________

　　1.6 承接方式：____________

　　1.7 预计勘察工作量：______

　　第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

　　2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

　　2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

　　2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

　　2.4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

　　2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

　　第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

　　第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

　　4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。

　　4.1.1 本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

　　4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

　　4.2 收费标准及付费方式。

　　4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

　　4.2.2 本工程勘察费预算为____元(大写____)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款，计____元;勘察工作外业结束后____天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

　　第五条发包人、勘察人责任

　　5.1 发包人责任

　　5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

　　5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

　　5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

　　5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

　　5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

　　5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

　　5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费____元。

　　5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。

　　5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

　　5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

　　5.2 勘察人贡任

　　5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

　　5.2.2 出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的`勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。

　　5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

　　5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

　　5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

　　5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

　　第六条违约责任

　　6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

　　6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。

　　6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计____元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

　　6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

　　6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

　　6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

　　第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。