- 班组施工合同 推荐度：
- 相关推荐
（热门）班组施工合同15篇
随着法律观念的日渐普及，合同的用途越来越广泛，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的班组施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
班组施工合同1
发包方： xx项目部（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况：
工程名称： xxx3#、4# 桥梁工程
工程地点： XX市浒关镇
工程工期： 50 天
第二条：承包范围
永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。
第三条：承包方式
本合同采用包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条：双方责任和义务
一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务
1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人。次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程当中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。
5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
第五条：材料管理
1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程当中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。
4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的'保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程当中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1。5倍给予罚款。
5、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予500—20xx元/次的罚款，情节严重者，将重罚。
6、乙方必须按照设计及规范要求施工，否则所增加的一切费用由乙方全部承担。
第六条：合同价款及付款方式
1、 合同综合单价：
模板施工： 13元/m2
混凝土施工： 35元/m3
砌石施工（桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面）： 15元/m2
钢筋制作安装： 200元/t
上述单价为综合价，包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用
（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
第八条：工 期
1、 工期 50 天为控制目标。
2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。
3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天20xx元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。
4、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。
第九条：安全施工和文明施工
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按XX市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。
2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象，损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象，甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款，罚款在当月工程款中扣除。
4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。
第十条：质量要求
1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，甲方将根据业主对项目的处罚的1。5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程当中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。
4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。
当乙方不能满足甲方的施工要求时，甲方将有权终止合同并责令其退场，同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场，甲方不再支付任何费用。
其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
班组施工合同2
甲方：
乙方(施工作业人员)：
根据安全生产综合目标管理要求，层层落实安全生产责任制，达到全员参加、全面管理的目的，充分体现“安全生产，人人有责”的原则，本项目部、安全生产监督小组与施工作业人员(个人)签订安全生产责任协议书如下。
一、 甲方职责：
1、 负责上岗前的安全生产知识教育(三级教育);
2、 按规定发给乙方必配的劳动保护用品;
3、 组织开展定期与不定期的安全生产大检查，发现隐患及时整改;
4、 当发生事故时，坚持实事求是的态度，按“三不放过”的原则，认真严肃处理。
二、 乙方职责：
1、 必须认真接受甲方上岗前的安全生产知识教育;
2、 服从甲方的指导和安全生产监督小组成员的'检查监督;
3、 严格按照甲方技术设计施工，在整个施工过程中，严禁违章作业，严格执行“施工技术规范”和本项目部颁发的“安全生产操作规程”;
4、 劳动保护用品要妥善保管，上班时必须按要求穿戴整齐，工程结束后有关保护用品(如安全帽、救生衣等)需上缴的必须交回甲方。
5、 严禁洒后上岗操作;
6、 不得擅自开、停机(电)设施，不得擅自离开工作岗位;
7、 不得无证驾驶汽车、吊车、拖拉机和进行电工、焊工、爆破特殊作业;
8、 必须严格遵守交通规则;
9、 要认真做好用好、用电和防火灾、防自然灾害工作;
10、 要认真做好自身防蛇咬、防食物中毒、防一氧化碳中毒工作;
11、 要认真执行本项目部颁布的有关文明施工和环境保护措施;
12、 严格遵守执行国家有关安全生产的法规、法令及项目部有关“工人安全生产职责”、安全生产《六大纪律》、《十个不准》等。
三、 奖励与处罚：
1、 如乙方在工作期间遵纪守法、遵章作业，做到安全生产，甲方应给予乙方适当奖励;
2、 如乙方违反规定而造成的一切事故，其责任、费用、后果均由乙方承担，甲方概不负责。
四、 协议的解除：协议有效期为自签订之日起至该工程项目结束日止，工程结束后该协议解除。
五、 本协议：一式二份，甲方持一份，乙方持一份，签字后生效。
甲方代表: 乙方代表:
签订日期： 年 月 日
班组施工合同3
甲方：
乙方：
依照甲方制定的施工进度计划、施工规范要求、安全文明施工规范规定，为了明确双方责任、维护双方利益，现将恒大华府工程各专业分包劳务班组应遵循协议列如下：
一、进度：在甲方不影响乙方施工的前提下，乙方必须严格按照甲方所规定的.合理工期施工。每延迟一天罚款1000元。
二、质量：乙方必须严格按照施工规范要求施工，按规范要求进行自检，每做完一个工作面，报甲方现场管理人员验收合格后，方可进行下一工作面施工。
三、安全文明施工：
1、乙方必须教育该班组施工人员，遵守安全管理条例，进入施工现场必须戴安全帽、不许打赤膊、不许穿拖鞋，酒后不许进入施工现场，不得违规乱施工、乱丢垃圾，如发现一次，罚款50-200元。乙方施工队在本项目所发生的一切安全事故全由乙方负责，甲方概不受理。
2、如发现乙方施工人员在施工现场有偷盗行为，每次罚款1000元，情节严重者转送公安机关处理。
3、不许在工地大小便，发现一次罚款1000元。
4、乙方应保证施工区域内本班组与其他班组之间的配合，不得骂人、打架，无论任何情况，均应马上向项目部反映。如发现现场施工人员纠纷等现象。各参与方均罚款5000元，情况严重则交公安机关处理。
四、乙方进场须交押金5000元。如出现有以上进度、质量、安全文明施工等方面问题，罚款从押金里面扣除。无上诉问题，则在乙方退场后全数退还押金。
五、乙方在施工现场的用电、用水，必须由甲方安排专业负责人进行挂表计量方可使用。水电费（电费3.5元/度，水费4元/吨）在工程完工后结算。如发现未经许可乱接电、乱用水甲方将视为偷盗行为。
此协议是两份，自双方签字生效，未定事项按甲乙双方协商解决
甲方：
乙方：
班组施工合同4
工程名称：
一、抹灰
1.进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。
2.凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。
3.严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定，工具必须入袋，物件严禁高处抛掷。
4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
5.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或验证方可使用。
6.多种施工机械和电源电器必须由持证人员操作，无证人员不得开机和接电，防止伤人。
7.在外脚手架下穿行要戴好安全帽，在高空危险处操作要系好安全带。
8.对脚手板不牢固之处和跷头板等应及时处理，要铺有足够的宽度，以保证手推车运灰浆时的安全。
9.脚手架上的材料、工具应分散堆放，不得超载。脚手板上不允许许多人集中在一起操作, 一块脚手板上不得超过两人集中操作。禁止与其他工种垂直交叉作业。
10.砂浆机应有专人操作维修、保养，电器设备应绝缘良好并接地。
二、外墙面砖：
1.进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。
2.凡不符合高处作业的`人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。
3.严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定，工具必须入袋，物件严禁高处抛掷。
4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
违章操作后果自负
甲方签字： 乙方签字：
班组施工合同5
甲方:
乙方:
为了进一步明确在施工过程中甲乙双方各自的安全责任，防止工伤事故的发生，遵照《中华人民共和国安全生产法》及上级有关安全生产管理规定，坚持安全第一，预防为主的方针，为强化每一位职工的安全权利和义务，保障职工身心健康和企业财产免遭重大损失，确保工地的安全生产和文明施工，保障职工的切身利益，明确甲乙双方的职责和义务，特制订安全协议如下:
一、甲方责任
1、甲方成立安全生产领导小组，建立安全生产管理网络，制定安全生产各项制度，并指派专职安全人员现场管理，贯彻国家有关安全生产劳动保护和消防安全的政策法规及现场书面式口头指令，乙方必须无条件的遵守执行。
2、负责组织对乙方员工的身份证进行登记并组织三级安全教育，办理有关证件和岗前培训工作，针对公司施工特点、作业环境、危险区域、设备状况、消防设施等，重点介绍可能导致发生事故的危险因素，交待各岗位容易出事故的部位情况。
3、讲解各岗位的安全操作规程和岗位责任，介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。工人发现了事故隐患应及时报告领导，采取措施。
4、向乙方认真传达国家有关部门、公司所指定的方针、政策、
制度，建立安全生产责任制度并落实企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，完善安全生产条件，保证安全生产投入和有效实施，及时消除生产安全事故隐患，制定和实施生产事故应急救援预案，确保安全生产。
5、建立安全检查制度。项目部每半月进行一次安全检查，定期召开安全领导小组会议，总结经验，对存在问题落实措施，及时整改，整改有专人负责。
6、组织安全技术交底。根据工程进度，由甲方技术负责人(或项目工程师)向乙方现场施工人员进行安全技术交底，对交底工作做好文字记录，使全体员工做到心中有底，预防为主。
7、对班组的安全行为进行日常监督，纠正违章作业。发现违章违纪和事故隐患，应立即责令停工、监督整改。对严重违章作业者，清退现场。 甲方负责监督乙方的施工安全，进行安全教育并建立安全教育档案。
8、安全帽、安全带、安全网等一切安全用具，检查和验收工地上的临时电线、机械、塔吊、龙门吊等一切安全设施必须符合要求才能投入使用。
9、甲方应给职工创造良好的安全设施并提供安全防护用品，从施工用电、管片拼装、管片运输、开仓作业、水平及垂直运输等都必须要有安全防护措施，符合安全生产要求。
10、乙方如有违章操作、不戴安全帽及安全绳、违反操作规程等， 经指出后不改，甲方有权对其经济处罚，同时造成一切责任及
后果由乙方自行承担。乙方在施工中如不服从安全员的指令，或违反安全条例，甲方有权予以处罚，如由此发生安全事故，甲方不予承担责任。
11、对特种作业人员资格审查验证，协助搞好特种作业人员的培训考核持证上岗工作。特种作业人员必须持证上岗，无证者严禁上岗。
12、在容易发生火灾的地方施行动火作业时，事先办理动火作业证，并配备有监护人员和配置灭火器材。
13、乙方在协议期间违反社会治安条例或其他有关法规时，甲方有权对其进行处罚，情节严重时可交司法机关依法追究刑事责任。
14、发生事故按规定立即报告有关部门。
二、乙方责任
1、班组必须认真执行和落实上级有关部门、项目部的方针、政策、规章制度，自觉遵守各工种的安全，配合甲方的安全生产文明施工工作，出席安全工作会议，协助项目部做好各种安全工作。
2、思想上时刻重视安全生产，认真学习和严格遵守各项规章制度和操作规程，服从管理，不违章施工，并劝阻制止他人违章施工，爱护和正确使用设备和工具。树立安全生产人人有责的思想。
2、上岗必须按规定着装，正确佩戴和使用劳动防护用品，严禁穿拖鞋、背心上班，工作前禁止喝酒，贯彻执行各项消防管理规定，认真落实安全管理措施。坚持每天班前五分钟的安全站班会。
3、精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全施工情况，
交班要为接班创造良好的施工条件，搞好文明施工。
4、熟悉了解自己工作岗位上存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。对项目部的安全工作提出合理的建议。
5、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。有权在发现直接危及人身安全的紧急情况下停止施工和采取可能的应急措施后撤离施工现场。有权对项目部在安全上存在的问题提出批评、检举和控告。
6、施工班组从进入项目部之日起必须遵章守纪，服从项目部的统一领导，对于各班组的员工违规打架斗殴移交当地公安执法部门处理，项目部不负一切责任。
7、定期向项目部上报本施工班组人员变动情况和各类报表，配合项目部或上级部门对员工的各类检查。
8、劳动保护用品、安全防护用品的合格率及使用率达到100%; 安全教育培训、三级安全教育达到100%;特种作业人员持合格上岗证上岗率达到100%。
9、配合甲方对进场的工人进行三级安全教育，未经过三级安全教育的人员不得进入施工现场，未经教育培训或教育培训不合格的人员不得上岗作业，及时进行季节变换或工作岗位变换后的安全教育。将甲方的安全技术交底落实到作业面的施工人员。负责配合甲方对施工组织设计中的应急预案进行组织演练。
10、班组设定安全生产监督人员。每天进行安全巡查， 发现重大安全隐患要及时上报并消除。参加甲方的安全检查，负责对甲方提出的整改要求及时进行整改，直到隐患得到消除或控制。并按要求的时间及时反馈整改结果。
11、各种施工设备须按规定的要求进行验收、使用、保养和维修。 对甲方提供的设备有按要求进行维护和保养的义务，有权拒绝使用甲方提供的不完好设备。加强用电安全管理，宿舍内的'电线和插座须由专职电工安装，不得私拉乱接电线，电工组确保临时用电安全，对不符合要求的临时用电进行拆除整改。严禁在宿舍内私自使用电炉、热得快等电器。
12、班组长负责对本班组员工进行班前安全教育。下达施工任务时应进行有针对性的安全交底，检查操作人员安全着装，不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业。严禁不懂电气、机械的人员，擅自操作使用和维修设备。
13、必须严格遵守项目及班组的各项安全制度及规定，严禁“三违”:不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律;保证“三不伤害”:不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。由于违章指挥和违章作业等造成的工伤事故，，一切责任将由班组承担，项目部将不承担一切责任。
13、乙方必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆物品附近严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。
14、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员等)，双方应协同进行紧急抢救伤员和保护现场，并在事故发生后的1小时内及时报告上级主管部门，事故的损失和善后处理费用，应按责任协商解决。
三、甲乙双方共同责任
1、甲、乙双方共同遵守国家和本地有关安全生产的法律法规和规定，认真执行国家和企业现行安全技术标准。
2、在甲乙方统一领导下，组成施工现场班组安全生产小组，定期召开安全工作会议。按照职责分工抓好安全制度贯彻和安全措施的落实。
3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。施工生产前首先落实安全保护措施，防止事故发生。由于施工
班组或个人不服从管理而导致事故的，由施工班组或个人承担责任。
4、抓好安全和社会治安教育工作，严肃安全纪律，规范安全行为，净化施工环境，禁止野蛮施工。
5、发生事故立即采取紧急行动，采取措施保护现场，组织人员抢救伤员，防止事故扩大，并应及时向主管部门汇报，积极协助事故调查小组调查。
四、其他事项
1、甲方实行奖罚管理。乙方在本项目完成了安全文明施工管理目标，由甲方安全管理人员书面建议给予奖励，甲方项目经理签字后，由乙方据此到财务领取奖励款。
2、乙方在本项目的施工过程中，若发生违反安全文明施工规定的现象，甲方将按照有关规定给予处罚。
3、乙方对甲方的安全处罚有异议时，可以书面向甲方项目经理
提出复议，对项目经理的回复仍有异议时，可以向甲方的上级安全管理部门书面申请复议。甲方上级安全管理部门的决定是最终决定。
4、甲乙双方必须认真遵守以上规定，如乙方因违反规定或自身原因造成的事故后果需自行负责。
5、本协议自签订之日起生效，施工终止，本协议失效。
甲方(签字):
甲方(盖章):
年 月 日
乙方(签字): 年 月 日
班组施工合同6
甲方：_____
乙方：_____
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规及甲乙双方签订的《施工合同》等合同细则的要求，遵遁平等、自愿、公平和诚实信用等原则，双方就星光联盟——LED照明灯饰展览中心工程的实际情况经协商一致，特订立本协议，以资双方共同遵守。
一、工程概况：
工程名称：星光联盟——LED照明灯饰展览中心；
工程地点：广东省中山市古镇镇中兴中路中；
工程质量：达到合格工程；
要求工期：
工程造价：_____万元。
二、安全生产及文明施工：
施工人员进入施工现场必须戴好安全帽；
进入外墙施工及高空作业人员必须系好安全带；
进入现场施工人员严禁酒后上岗、随地大小便、穿拖鞋或赤膊上班、从高空乱丢杂物；
所有施工人员不得以任何理由与各工种之间发生冲突，遇突发事件应及时向甲方项目部及监理方汇报；
进场施工人员要严格按照安全操作规程施工，特种作业人员必须持证上岗。
三、质量：
乙方应在工程开工前向甲方和监理单位提供与本工程相关的资料、施工方案及合格的材料质保书及检测报告，经监理单位认可后报甲方才可进行施工。
乙方必须严格按照甲方和监理单位确认的工程施工方案施工，工程施工图纸按国家现行的《施工规范》要求施工，保质保量按时完工。
严禁使用不合格材料，如经甲方或监理单位发现，并认定为不合格材料的，所有不合格材料必须全部撤出施工现场，并予以_____元/次的经济赔偿，同时赔偿甲方所造成的一切损失和影响。
在施工过程中由于客观条件的限制对工程作局部作修改，乙方在不影响工程质量的条件下，应征得甲方和监理单位签证同意的情况下方可对工程作局部的修改。
四、工期
经甲乙双方协商本工程自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日竣工。
乙方必须确保按期完工，如因乙方原因耽误甲方的工期，所造成的一切损失均由乙方承担，并承担_____元/天的工期延误经济赔偿。
五、甲乙双方义务
甲方义务
协议工期内提供外墙脚手架及临时水源、临时电源及临时垂直运输，逾期不予提供，根据实际情况，若甲方有条件提供，则按_____元天提取配合费用。
甲方有协助监理方督促乙方搞好安全生产、防火管理等工作。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作，对乙方不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，并进行罚款处理，情节严重的通知政府相关主管部门。
乙方义务
乙方须办理报建手续，并取得施工许可证及到相关政府主管部门备案。
乙方在进场施工前须向甲方及监理方交纳施工许可证复印件、政府部门备案复印件、公司资质复印件、公司税务营业执照复印件、现场管理架构人员名单、相关保险复印件（交纳的文件须加盖单位公章）。
乙方在进场施工前须向甲方交纳中标价3%的管理费和预交一定数额水电费，电费按电表实际收取，水费按定额收取。
乙方在进场施工前必须签订《进场施工协议》和缴纳_____万元￥_____元安全、质量、工期、文明施工等方面的安全保证金。乙方在施工过程中未发生伤亡事故、重伤事故、火灾事故、质量事故、工期延误等事件于工程竣工验收合格后将该保证金全额退还。
乙方施工人员进场前必须经过三级安全教育，并经考核合格的同时签订有效的上岗安全合同，特种作业人员的持证上岗率必须达100%方能进入现场施工，否则查处一人次处罚项目负责任人1000元。
乙方于施工过程中应将自己的垃圾清运至甲方指定地点内堆放，然后统一由甲方运离现场工地，做到活完脚下清。
乙方在施工过程中需要拆除、打凿等原建筑物（图纸规定位置除外）时，必须经监理方签证同意后方能施工，否则，因此而造成的.一切施工质量、安全及经济责任概由乙方负责。
乙方对甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边）的搭设、拆除和改造必须经甲方及监理方同意，否则负全部责任；搭设、拆除和改造必须符合工程所在地有关安全标准，并符合对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向监理方和甲方报告。
乙方未经甲方或监理方同意不得私自拆除外墙脚手架的连墙件，违者罚款3000元/处，并承担由此造成的一切责任和损失，如因施工需要必须拆除的，需经甲方、监理单位现场确认后方可拆除，同时施工完毕后必须恢复原位。
乙方管理人员不得违章指挥，乙方施工人员不得违章作业或冒险作业，否则承担全部责任。由于现场交叉作业、高空作业多，乙方或多方应相互配合及服从甲方或监理方指挥，避免发生（特别是塔吊吊运作业、吊装作业）事故。
乙方指派同志负责现场协调工作。
乙方进场施工后必须无条件服从项目部现场管理人员的统一管理，遵守项目部的各项规章制度及法律法规，对乙方人员违章乱纪行为的经济处罚，按处罚规定从履约保证金内扣除。如有严重违法乱纪行为移交公安机关处理。
乙方应认真做好专业工程安全生产自查、互查并做好各项资料、台帐及时提交甲方建档，安全检查合格率必须达90%以上。
乙方必须加强现场安全管理按建筑面积配备相应的专职安全员并负责日常现场安全检查杜绝死亡、重伤事故发生。如发生事故处理事故的所有费用均由乙方承担包括但不限于主管部门的罚款，并给予以下处罚：
发生伤亡事故扣除全部安全保证金并承担一切伤亡事故造成的经济损失；
发生重伤事故扣除50%安全保证金；
以上处罚直接从乙方安全保证金中扣除。
乙方必须严格按照安全操作规程施工，如发生安全事故，均由乙方自行负责解决与甲方无关。
甲方或监理方督导乙方安全生产工作，乙方必须无条件服从。对甲方项目部或监理方开具的安全、质量、工期、违纪等方面的罚款通知单乙方必须无条件接受。
乙方必须强化施工现场的环境整治做好文明施工工作，确保甲方省市级文明工地创建。
六、项目部基本规章制度：
所有进场施工人员必须遵守项目部的各项规章制度，针对违规人员将参照下例条款执行：
进入施工现场未戴安全帽、赤脚、赤膊、穿拖鞋、穿裙子、穿高跟鞋、未扣帽带（处罚：200元/次）；
进入外墙施工及高空作业不佩戴安全带每人处以200元/次的罚款；
未经允许随意拆除外架架体及安全防护等设施（处罚：1000元～20__元）；
施工现场电线乱拉、乱接电线或违反用电安全要求，所用材料没收（处罚：200元/次）；
酒后上岗每人处以300元/次的罚款；
随地大小便（处罚：200元/次）；
高空落物、抛掷材料（处罚：500元～20__元/次）；
发生打架、斗欧、伤人、赌博事件影响到施工时（20__元～5000元/次并送公安机关处理）；
特种作业无证操作，特种作业人员违章操作（500元/次）；
卸料平台上超荷载堆放材料（500元/次）。
如发现盗窃施工现场一切财物者，一经证实处以被盗物品价值十倍的罚款，并移交公安机关处理；
施工现场未做到“工完场清”（处罚200元/次）；
现场使用氧气、乙炔放置不符要求，气（割）焊、电焊无防火隔离措施，无灭火器材（处罚200元/次）；
对不服从项目部管理人员或监理方管理的现场负责人处以1000元/次的罚款，三次以上的，乙方必须重新调换新的现场负责人，且必须在48小时内到位（要懂技术、懂施工、并具备一定的管理和工作能力）。
未尽事宜，双方协商解决。协商不能达成协议的，上诉当地人民法院解决。
本协议一式三份，甲乙双方各一份，监理方一份，经三方签字盖章后生效。
甲方_____代表人_____
乙方_____代表人_____
监理方_____代表人_____
签订日期_____年_____月_____日
本协议签订地点：_____
班组施工合同7
甲方：
乙方：班长姓名身份证家庭住址
由我公司劳务分承包的工程，由于总包方给我方规定了
的工期，无论刮风、下雨、下雪或其它任何原因造成每层工期每拖延一天，或浇砼前模板有一次不能验收通过，总包方都将对我公司进行严重经济处罚。同时，总包方还要求我方现场作业人员必须在上海过春节，从腊月30日（20xx年2月17日）起至正月初止共休假天，正月初日（20xx年2月日）起正式上班。为此，我公司与班组负责人协商，达成如下有奖施工协议，供双方遵照执行。
1、乙方必须认真组织班组工人，严格按照总包方规定工期节点、上下班时间、质量标准和施工方案进行施工，保质、保量、按时完成施工作业任务。
2、如乙方工作顺利达到总包方提出的上述各项要求，我公司将在《班组合同》原有单价的基础上给以奖励，其奖励项目和单价如下表：
工作内容
单位
每层都在计划工期内完工奖
春节期间每天上班人数达到（）人，并按规定上下班奖
班组承包工作一次性验收通过奖
模板接触面积
㎡
￥元
￥元
￥元
3、以上奖励项目均以整个班组承包的工作量进行分层考核,个别小组完工不算，请做好小组间的协调工作。若春节期间班组上班人数缺少一人，或有人在约定的上班时间内不上班，或有个别楼层的工期、质量未达到约定要求，则该项奖金取消。
4、质量和工期以总包和监理验收为准，下一道工序开工时间减去上一道工序验收通过的.时间为该工种实际工期。
5、当发现乙方承包工程的工期、质量不能如期完成时，甲方有权另派他人突击完成，人工费按合同单价的2倍计算，一切费用在乙方工资中扣除
甲方（签名、盖章）：乙方（签名）：指印：
班组施工合同8
______施工队（以下简称甲方）：
代表：
地址：
电话：
______施工队（以下简称乙方）：
代表：
地址：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》及电力建设相关规定，遵循平等、双赢、自愿、公平公正和诚实守信的原则，经甲、乙双方协商一致，就甲方与方共同合作______电力工程项目签订本合作协议。
一、工程概况及合作方式
1、工程名称：
2、工程地址：
3、合作时间：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
4、合作方式：
（1）甲方施工队负责从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止的电力工程施工，占股_______％。
（2）乙方施工队负责从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止的电力工程施工，占股_______％。
二、进场时间
1、甲方施工队进场时间：_____年_____月_____日。退场时间：_____年_____月_____日。
2、乙方施工队进场时间：_____年_____月_____日。完工时间：_____年_____月_____日。
三、双方的权利义务
1、甲乙双方应按时进场施工，按时完成工程项目。
2、甲方施工队退场时应清理施工现场，并指派专业人员与乙方施工队进行工程交接。
3、甲乙双方都应认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。
4、双方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。
5、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。
6、工程安装使用的设备材料由各自施工队伍负责，并制作报表以便结算时核对。
四、工程验收
1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依是否通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。
2、验收不合格的部分，由施工时负责的施工队伍负责。不合格的'部分应采取修理、更换等补救措施。如果工程达不到合同要求，不合格施工的队伍应承担赔偿责任，合格的那一方施工队不负责任。
五、工程价款与支付方式
1、工程总价：_______元整。（大写______元整），工程变更以实际发生增减工程量进行决算。
2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。
3、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例分成，其中甲方占股权分成______%，乙方占股权分成______%。
六、违约责任
1、在合作期内，项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目，导致工程施工进程有困难或者工程无法按时完工的，违约方同时赔偿被侵害方的损失和其他因违约方违约而支出的必要损失。
2、合作方如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。
七、争议解决
凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过_________仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会做出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，仲裁费由败诉方承担。
八、其他
1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
2、本协议一式_____份，自双方签字日起生效，双方各执_____份，均具同等法律效力。
3、本协议履行地点：__________。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
班组施工合同9
施工单位： 工程名称：
一、脚手架搭设
1.入施工现场的操作人员必须戴好安全帽，扣好帽带。
2.当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。
3.严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。
4.脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120～150㎜。
5.在拐角、斜道平台口处的脚手板，应与横向水平可靠连接，防止滑动。
6.自顶层作业层的脚手板往下计，宜每隔12m满铺一层脚手板。
二、脚手架拆除：
1.入施工现场的操作人员必须戴好安全帽，扣好帽带。
2.应清除脚手架上杂物及地面障碍物。
3.拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。
4.连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙体整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于两步，如高差大于两步，应增设连墙件加固。
5.各构配件严禁抛掷至地面。
6. 运至地面的'构配件应及时检查、整修与保养，并按品种、规格随时码堆存放。
7.酒后及患有高血压、心脏病、癫痫症的人员，严禁参加高空作业。
违章操作后果自负
甲方签字： 乙方签字：
班组施工合同10
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方同意将西南矿产资源与生态环境研究平台（一期，A1、A2、A2、A4、A6、C1、C2栋）的幕墙工程劳务工作发包给乙方。为明确双方的权利和义务，确保工程的工期、质量、安全和文明施工，经甲、乙双方共同商定达成以下协议，共同遵守执行：
一、工程名称：西南矿产资源与生态环境综合研究平台（一期）建设项目
二、工程地点：贵用市金阳新区
三、结构形式：框架结构
四、面积：详图纸。
五、工期：三个月
六、质量：优良
七、开工时间：
八、承包方式：
包幕墙施工所需劳务工作、一切工具，包工期、质量、安全及现场文明施工。
九、承包的工作范围：
1、龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰板安装、幕墙避雷、幕墙防火等图纸所含分项工程中所有做工任务及所有工序。
2、所有旌工机其自理，跳板的铺设，施工中所嚣安全绳、安全带、安全帽及其他防护用品。
3、龙骨安装、石材安装、玻璃安装、干挂清水装饰扳安劳，幕墙避雷、幕墙防火的清理、清洁，旋工后对本道工序所造成的污染面的清理、清洁。
4、原材料下车堆码及堆码场地的清理(不含石材下车)。
5、工完场清，日作日清。剩余材料的入库、归还及归还时的上车。夜阉旌工所需灯具的借出及归还。
6、现场安全及文明旖工，本班组住宿处的安全、文明、环境卫生的管理及所需要的工作。
7、班组内部的管理及服从该工程项目部管理。
8、因乙方原因造成的`返工。（含返工所需人工及材料）
9、本道工序完成后向下道工序的移交。
10、以上内容除以下承包单价所注明有单价外，其余价格均己包含在以下承包单价项内，不得再计较。
十、承包单价：
1、石材幕墙：126元/平米
2、玻璃幕墙（玻璃雨棚）：95元/平米
3、外墙干挂水泥板：85元/平方。
4、以上承包单价中已含幕墙防火和避雷施工，并且包含劳动法所规定的其他费用及该工程项目 部安排的节假日、夜班等加班费用。
十一、工程量计算及结算方式：
1、本合同承包工程量按乙方实际完成的各分项工程量计算。①钢架完成30%；②石材完成70%。
2、进度款支付：每月按当月实际完成的各分项工程量的80%支付进度款。
3、结算：一期承包内容在本工程竣工验收一周内后按所完成以上承包内容工程量的90%支付所承包内容的工程款，尾款在本项目竣工备案办理后一周内付清。
十二期、工期及工期要求
1、总工期按项目部所订工期计划。
2、因乙方原因造成工期延误，则按20xx元/天处以工期延误罚款直至勒令退场，且退场结算按已完成的本合同承包内容的50％计算。若因甲方原因造成耽误，则工期顺延。
3、按照该工程项目部的施工进度要求实旋，满足施工的需要，确保工程的顺利进行。
4、合理组织劳动力，对该工程项目部下达的施工作业计划，必须按丑寸或提前宪成。否则，造成损失由乙方自行承担。
十三、乙方的权利和义务：
1、服从该工程项目部的现场施工管理和指挥，根据该工程项目部提供的施工方案进行施工，不得擅自更改，对施工方案的错误及不合理之处，有义务在施工前及时上报该工程项目部提请修改。乙方若不服从该工程项目部管理，甲方及该工程项目部均有权终止合同并按已完成本合同承包内容的50％计算乙方退场费。
2、乙方不得将承包内容转包给第三方施工，若发生，则按已完成的本合同承包内容的50%计算乙方退场费。
3、乙方负责支付自聘（雇）人员工资及办理贵阳市规定的暂住费用并负责将每月发放的签名册一份交给该工程项目部财务部门备案。
4、乙方配备的操作人员必须持有效证件方可上岗。
5、乙方班组长每天必须24小时在现场，若查出不执行该条，则按500元/次处以罚款。乙方班级长必须参加该工程项目部的生产例会，否则按100元/次处以罚款。
十四、材料、设备管理
1、该工程项目部负责提供以上承包内容施工所需原材料。
2、乙方自各的所有材料、施工工具、机械均由乙方自己保管，若有丢失，乙方自行承担责任。因乙方施工所造成的机其、钢管扣件损坏由乙方负责自己修复、赔偿。
甲方：__________________乙方：__________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
班组施工合同11
甲方：________(以下简称甲方)
乙方：________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等法律的相关规定，结合本工程实际情况，经协商就宁化县丽锦家园1#、2#、3#楼消防工程安装施工承包达成以下协议：
一、工程概况：
工程名称：宁化县丽锦家园1#、2#、3#楼消防工程
工程地点：宁化县城关图纸编号：
二、工程安装承包范围：
1、喷淋系统管网、喷淋头;
2、消防栓系统管网、消火栓箱;
3、火灾自动报警系统管线、设备及联动调试。
三、合同工期
四、工程安装承包价格：
1、喷淋灭火系统(含管道、支吊架桥、各种闸阀、喷淋头、油漆等)按管道米数计算，每米________元(￥:________元)
2、消火栓灭火系统(含管道、支吊架桥、各种闸阀、油漆等)按管道米数计算，每米________元(￥:________元)
3、消火栓箱安装：
(1)明箱每个________元(￥:________元)
(2)暗箱每个________元(￥:________元)
(3)带灭火器箱________元(￥:________元)
4、火灾自动报警系统安装及调试
(1)报警设备点数(含烟感、温感、手报、声光、按钮、模块、广播、电话、层号灯等)计算，每个点元(￥:________元)
(2)喷淋泵、消火栓泵控制柜每个________元(￥:________元)
(3)稳压设备(气体罐)按控制箱每个________元(￥:________元)
(4)消防通风风机控制箱每个元(￥:________元)
(5)桥架安装每米________元(￥:________元)
(6)室外消防报警管线每米________元(￥:________元)
五、工程数量计算方法：按施工图纸和现场实际情况进行计算。
六、工程安装质量要求
1、严格按照建设方提供的施工图纸进行安装施工，如遇现场与图纸不符合的应与监理工程师、建设方代表沟通，确定施工方案或修改方案，再行施工;
2、喷淋、消火栓管道安装、喷淋头安装、火灾报警系统的设备安装要符合消防相关规范的要求，并处理好位置、与梁墙、顶板、灯具等距离尺寸;
3、喷淋、消火栓管道和支吊桥涂刷油漆要均匀、美观，消火栓箱安装箱体要正、水平，玻璃平整，有吊顶的喷淋头与天花板尺寸要吻合，装饰盖要牢、平;
4、负责安装施工的系统调试运行正常，达到消防验收合格标准。
七、付款方式：按甲方与建设方签订的合同付款办法进行支付。即乙方每月20日报安装工程数量给甲方，甲方于次月10日付安装工程量的70%安装费给乙方，验收合格15日内付至95%安装费给乙方，余款5%作为工程质保期内的.维护保养保证金。质保期两年，从验收合格之日起，满一年付3%，满两年付清。
八、甲方职责：
1、甲方应向乙方提供正确、完整的施工图纸和相关资料;
2、提供乙方施工所需的施工材料、场地、用水、用电;
3、负责配合乙方与其他施工单位的协调问题;
4、指派负责处理工地相关事宜。
九、乙方职责：
1、服从建设方代表、监理的现场管理，并加强与建设方代表和监理人员沟通。
2、遵守工地施工管理规定，做到文明、安全施工。进场设备、材料、配件要堆放有序，施工垃圾及时清理。
3、负责保管好工地材料、设备，因保管不善造成被盗或丢失的，乙方应承担赔偿责任。
4、按要求参加工程监理例会。
5、乙方为施工现场负责人，联系电话：，负责处理现场施工、技术、质量、安全等工作，负责与建设方代表、监理工程师、甲方代表沟通联系，参加例会，并做好施工日记，工程签证等工作。
十、安全责任：
1、严格遵守国家安全生产相关法律法规和工程安全操作规章制度，并开展安全教育，加强施工人员的管理。
2、进入工地施工，严格按要求穿戴，对高空或较高楼层施工的要搞安全防护措施，施工人员要系好安全带。
3、对违反安全规定，不戴安全帽、不系安全带、不采取安全防护措施的一经发现，建设方、监理方、甲方有权给予经济处罚。
4、违反安全操作规程造成安全事故的，一切责任由乙方负责。
十一、争议
本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的提交合同仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
十二、其他事项：
1、本合同如有未尽事宜，由甲乙双放协调解决。
2、本合同签订之日起生效，工程验收合格，安装费全部结清后自行失效。
3、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
班组施工合同12
甲方：乙方：（施工班组）
甲、乙双方本着平等互利的原则就工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：
一、工程概况：
消防弱电系统安全，工程名称：
二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工。
三、工期：
项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。
四、质量等级：
合格。
五、承包总价：
每点31元整。
六、付款方式：
1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的.施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。
2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。
七、安全生产及文明施工
1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。
八、甲、乙双方职责甲方：
1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。
2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。
乙方：
1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。
2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。
甲方：（签字）乙方：（签字）
身份证：身份证：
__年__月__日__年__月__日
班组施工合同13
工程承包人：
劳务承包人： 承 包 合 同
建设工程施工劳务承包合同
工程承包人：
劳务承包人：
依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ）与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务承包工作对象及提供劳务内容
1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容：
1.5、辅助材料及工具：
二、承包工作期限及工作进度
三、质量要求
工程质量： 确保所承担的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。
四、标准规范
执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：
4.1、二标五规范及康居标准
4.2、省市施工工艺标准及各项规程
4.3、质量／安全／环保与职业健康管理体系
4.4、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度
五、工程承包人义务
5.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。
5.2 工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。
5.3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
5.4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
5.5按本合同约定，向劳务承包人支付劳动报酬。
5.6负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
5.7 负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品（如安全帽、安全带等）。
5.8 负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。
六、劳务承包人义务
6.1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。
6.2负责对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至所有义务及工作程序完结。
6.3负责向项目部提供在施工现场内所使用的安全防护用品计划，并负责使用、发放和完工后交回。
6.4负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向工程承包人提交材料设备周转工具等供应计划，并负责验收（质量、品种、规格、型号、数量）,保管、使用、维护。工程承包人的设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人进行装卸的，劳务承包人必须及时执行（费用另行约定）。
6.5对经验收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。
6.6按工程承包人标准化工地的.要求进行生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。
6.7负责对已完工程部分的成品保护工作。
6.8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调配合，照顾全局。
6.9实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应承担的安全防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。
七、劳务承包人的工作职责
7.1、质量
对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，并按照总包合同的保修时间对工程保修。
执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。
根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。
7.2、安全
劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等
班组施工合同14
发包方:（以下简称甲方）
承包方:（以下简称乙方）
根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规的规定，以及公司项目管理的规定，并结合本工程的特点，甲方将分部分项水电项目承包给乙方施工，双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，供双方共同遵守。
一、承包内容和技术要求
1工程图纸中的水、电项目等。
2、每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后小时内完成。
3、开关箱，开关盒，插座盒，电话、电视等相关线盒安装前应控制同一水平，灯座的安装应保持同一直线，所有线管应保持通畅，不得有阻塞现象。
4、如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打。
二、承包方式和承包单价
1、包工包料；
2、包工不包料甲乙双方决定采用2 种方式，承包单价的确定：。
3、双方共同确认，结算工程量须经确认方能作为结算依据，其他任何人出具的结算单、结算凭证和情况说明等均不得作为结算依据。
三、承包款发放办法
1、承包款支付方式：。
2、甲方按照约定每次支付承包款前，乙方须编制一份有关劳务人工费发放方法（须落实到个人）在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
3、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后，共同商定供料计划。
四、甲、乙双方的权利、义务
（一）甲方的权利、义务
1、全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制，安排协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2、负责现场施工技术问题的指导和质量监督，及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。
3、负责工程原材料的及时供应，但辅助材料乙方自理。
4、必须按施工组织设计和施工方案要求，保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备要求，并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
5、负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作，并有权随机队乙方管理资料进行审查。
6、甲方有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚，有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
（二）、乙方的权利、义务
1、乙方应严格信守合同、招标文件及例会记录中乙方承诺的各项管理目标（质量、安全、施工计划、综合管理等）。
2、负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3、负责对甲方提供的工具的保养、养护、维修工作，严格按甲方要求实行限额领料。
4、负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作，并应将该工作的书面资料及时报送甲方管理部门。
5、乙方应委派代表人驻点现场，负责管理劳务作业人员，并协调和检查，考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
6、乙方必须正确及时办理务工作业人员的特殊工种证、上岗证、务工合同手续，并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查，且应队不符合条件的现象做迅速整改，否则所发生的费用由乙方负责。
7、乙方作业人员在本项目部施工期间，应严格执行公司各项制度和项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门综合协调。
8、按时发放工人的工作，不得将工人的工资移用，挪用或调配与其他方面使用。
9、认真完成每一道工序，杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及时回收利用。文明施工，每天下班后应将施工现场清理干净（如由甲方清理费用乙方工程款中扣罚)。
10、乙方应保护好工程中的半成品、成品。如乙方责任破坏或损坏应无条件修复至原样，如由甲方派人修复费用加倍。
11、小型工具及小型照明材料(灯管、灯座、插座、插头、开关电线等)由乙方自备。
12、工期和进度不得超过甲方的.书面和口头要求且不得影响其他工种的工期和进度。
五、质量和安全
1、乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序（自检、企业检、监理检、地方质检）
2、质量目标为分项工程质量等级必须达到合格，分项工程质量如达不到合格，所造成甲方的经济损失由乙方全部承担。已方每完成一个分项部位，经自检合格后，以书面为准提交给质安科核查，最终质量以业主（建设单位）和质监站验收为准。
3、乙方必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。
4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50—100元罚款。
5、杜绝大小质量、安全事故的发生，若发生安全或质量事故，一切损失均由乙方独自承担，与甲方无关；甲方代为垫付的，乙方应在垫付十日内一次性返还甲方或在应付承包款中直接扣除。
六、考核和奖罚
使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标，双方商定以下奖罚条款：
1、工期奖罚：如双方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚，如提前一天甲方奖励乙方200元/天，如因乙方原因滞后一天，甲方处罚乙方200元/天。
2、质量奖罚：乙方完成的工程量均一次性验收合格的，甲方可奖励50元/次，否则每次处罚50元/次。
3、安全奖罚：如乙方责任发生轻伤事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以500元/次的罚款；如乙方责任发生重大伤亡事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以元/人次的罚款；如乙方未发生任何安全、质量事故，甲方根据实际情况可给予乙方500-1000元的奖励。
4、技术进步奖励：如乙方提出合理化建议，且被甲方采纳实施后获得成果，甲方给予乙方200—1000元的奖励。
5、综合治理奖罚：如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件，甲方有权视情节轻重给予乙方以100—1000元的罚款（严禁发生盗窃、赌博、斗殴等）。
七、其它
1、决算审核程序：乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→甲方批准（甲方有权对有依据的量进行增减）。
2、招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件，具有同等法律效力。
3、本合同双方签字后生效，乙方应严格履行本合同，不得违约，否则，甲方有权解除合同，并可要求乙方承担水电总承包款15%的违约金。
4、本合同未尽事宜双方协商解决，甲方住所地法院有管辖权。
5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
乙方担保人：
年 月 日
班组施工合同15
发包方：__________
（以下简称甲方）
承包方：__________
（以下简称乙方）
甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1.工程名称：__________
______________
2.工程地点;__________
3.建筑面积：约____________
4.结构形式：框架结构
二、现场代表
1.甲方代表________现场负责人_________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。
2.乙方现场代表___________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的管理人员。接受甲方的对口管理。
三、乙方工作内容及范围
框架工程、从基础承台
开始至竣工验收合格为止。具体内容为：
1.图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝（必须密实），砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆（刷界面剂）。
2.一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光（不包括倒混凝土）。
3.各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角（边角）檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛（洗砂）油漆部分刷毛（洗砂）不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。
4.斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。
四、工作期限
1.开工日期
____________年______月______日；
完工日期
____________年______月______日
2.施工进度满足甲方总体进度要求，总工期（以建设单位规定的日期为准）。乙方应严格按照甲方的工期安排进行施工，主体封顶后内装修的工期不得超过3个月。如由乙方造成的延误工期，建设单位对甲方的罚款由乙方承担。施工中乙方在甲方总体计划进度达不到进度要求，甲方认为乙方不具备施工能力，视为乙方自动放弃该单位工程施工，甲方另行安排其它班组抢工期，所发生的实际费用，在乙方工程款中扣除，乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方的一切损失。
3.如为跨工程，春节后开工时间，乙方必须按甲方要求时间开工，否则影响施工进度的损失全部由乙方承担。
4.本工程的工期考核标准，根据项目部生产作业计划，严格执行项目部序时进度要求，满足各节点时间段，农忙时不能停工，若乙方一次不满足时间节点要求，由此导致总工期拖延，在每月乙方进度款中扣10%，待工期赶上付足应付部分。
5.乙方又未能及时采取赶工措施，甲方有权将本工程部分或全部委托其它人完成，由此导致建设单位对甲方的罚款全部由乙方承担。结算总额按已完成量60%结算，并不能保证结算及时兑现，乙方同时承担违约责任。
五、质量标准
1.工程质量标准，工程质量达到优质满足本项目所在地工程建设相关标准验收，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。乙方负责对自己施工质量的过程控制和自检工作，在施工中要及时检查，单项完毕后进行自检，自检合格后报甲方方可进行下道工序施工。
2.乙方承诺砌体达到清水清墙，要求做到工完料清。
3.质量保修：乙方施工项目范围和内容的保修时间同甲方与建设单位合同的质量保修期约定。乙方在接通知3天内派人修补，乙方不在约定期间内派人修补，甲方可派其它人进行修补，保修费用在乙方的'保修金中扣除，工程保修金为乙方总额的3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方（保修金甲方不支付利息），保修期从竣工验收后算起。
六、定额结算方式及内容
1.乙方完成本协议第三条全部工作内容并能甲方进度计划按时完成。按工程预算定额和甲方、建设单位双方确定的工程量为依据。店铺层高按一层建筑面积计算，跃层无论多高按建筑面积计算。
2.按建筑面积______元/㎡（大写___________元）计算（单价组成：砌体_____元/㎡、粉刷__________元/㎡、零星__________元/㎡、卫生__________元/㎡，以上单价不存在增减不包括混凝土与贴瓷砖部分）其它所有泥工部分全部包括在内。
3．施工过程中原则上不出现点工，如因工作需要，乙方做承包范围以外的工作综合单价，技术工（大工）150元/天、男杂工（小工）90元/天男、杂工（小工）80元/天（工作时间为九小时。，综合单价一次性包干，施工中其它因素均不做增加调整。它包含施工期间各个班组留下的垃圾卫生清理及乙方人员完成全部工作的基本工资及津贴，辅助工资、工资附加费、教育经费、交通补助费、劳动保护费、安全文明施工费、生产工具费、机械费、冬雨季施工增加的人工费、雨具管理费、停工窝工费用，现场材料搬运费、材料二次倒运费增加人工费、生活费、住宿费、医疗费、差旅费、医疗保险、工伤保险等等。
4.承包人综合单价中包含乙方的工具用具费和辅材费（含植拉结筋）。
七、工人工资管理，支付方式及时间
1.支付方法及时间：按每月完成量支付砌砖80%、粉刷80%主体结构竣工（砌体结束）支付至85%，甲方先预付生活费。本工程竣工验收后支付至97%，余下3%五个月内付清。
2.工人工资管理及支付方式：乙方应付对进场的工人及时签名作册，要求每个工人身份证复印件两份，甲乙双方各一份留档，应及时对每个工人签订劳务合同并注明工种，工人有闹事迹象的，有严重身体毛病的，有不符合劳务年龄的应及时给与辞退。资金出现暂时困难时，乙方承诺（20天内迟发工资）不得停工、不索赔、不聚众闹事、不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公
3.工人工资原则上应做到每月结算，每月发放工人工资表名额应与身份证号码，出勤工时、工时价合计总额、本月领款额、余额相符。并须经每个人的亲笔签名或手印。余额部分由乙方做好工人思想工作。
八、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1.安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布实施的有关安全标准，确保遵守施工现场安全作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从安全监管人员的监督管理指挥，做到不安全不施工。因乙方野蛮施工，不服从指挥，安全防护措施不力，安全设施不到位，不按规范施工，无视检查督促，盲目施工对于项目部、公司、甲方管理人员、主管部门检查出的安全隐患限期整改，造成罚款由乙方负责，对乙方所属职工的违章处罚由乙方承担，直接从每月进度款中扣除。
2.重大伤亡及其他安全事故处理：事故发生后，甲乙双方应采取紧急措施，全力组织抢救伤者，保护事故现场。
3．事故发生的费用分摊具体为，有效发票累计叁万元以下（含叁万元）的均由乙方承担，有效发票累计叁万元以上的由甲乙双方各半分摊。
九、文明施工
1.乙方应执行公司及项目部有关规定，加强科学管理坚持文明施工，在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场清洁、整齐、有序。各工种间必须相互配合相互爱护对方成品，做好文明施工。在工地不得酒后上班，杜绝打架斗殴、偷窃等违法乱纪现象违者或参与者每人一次给予300-1000元罚款，赔偿对方的损失并请退现场直至送公安机关处理。
2.该工程必须达到东乡县安全文明达标工程标准，乙方现场混乱，有关部门的处罚由乙方承担，如果甲方派人进行文明工地清理，其费用在乙方进度款中扣除。
十、违约和争议
1．本合同在甲方与业主合同的基础上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成停工甚至提前终止协议，乙方不得向甲方索赔停工费，双方另行协商解决。
2.乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进行更换调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自行负责）并书面通知乙方，直至终止协议。
3.在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向东乡建筑安装公司所在地的人民法院提起诉讼。
4．本协议双方签字盖章后生效，所承包的工程竣工验收合格，款项结清后，除保修条款外其余自动失效。
5本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及合同附件具有同等法律效力。
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：__________乙方：__________
经办人：__________经办人：__________
联系电话：__________联系电话：__________
身份证号码：__________
____________年______月______日
【班组施工合同】相关文章：
班组施工合同06-02
班组施工补充协议03-20
班组安全施工协议书06-24
施工的合同06-14
施工合同06-26
班组协议书06-18
路灯施工合同01-10
关于施工合同01-14
装饰施工合同05-15
建筑施工合同09-10