当前位置：壹范文>合同协议>销售合同>销售合同

销售合同

时间：2024-11-16 03:13:23 销售合同我要投稿

销售合同模板集合9篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同的用途越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的销售合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

销售合同模板集合9篇

销售合同篇1

　　购货单位：以下简称甲方

　　供货单位：以下简称乙方

　　第一条其商品名称、规格、质量（技术指标）单价、总价等[略]

　　第二条商品包装规格及费用_________

　　第三条验收方法______________

　　第四条货款及费用等付款及结算办法___________

　　第五条交货规定

　　1.交货方式：______

　　2.交货地点：______

　　3.交货日期：______

　　4.运输费：_______

　　第六条经济责任

　　1.乙方应负的经济责任

　　（1）商品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　（2）乙方未按本合同规定的商品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。

　　（3）商品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。

　　（4）商品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的罚金。

　　（5）乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。

　　2.甲方应负的经济责任

　　（1）甲方如中途变更商品花色、品种、规格、质量或包装的`规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值X%的罚金。

　　（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

　　（3）甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货商品总值万分之__的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。

　　（4）属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的罚金。

　　（5）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之__计算付给乙方，作为延期罚金。

　　（6）乙方送货或代运的商品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。第七条商品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之__作为罚金付给甲方。

　　第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。

　　第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更商品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。

　　第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

　　第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。（两者选一）

　　第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十五条本合同一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。

　　订立合同人：

　　甲方：______（盖章）乙方：____（盖章）

　　负责人：_____（盖章）负责人：___（盖章）

　　日期：________ 日期：______

销售合同篇2

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同双方当事人基本情况

　　第一条

　　甲方

　　法定代表人（主要负责人）或委托代理人

　　注册地址

　　经营地址

　　第二条

　　乙方性别

　　户籍类型（非农业、农业）

　　居民身份证号码

　　或者其他有效证件名称证件号码

　　在甲方工作起始时间年月日

　　家庭住址邮政编码

　　在郑居住地址邮政编码

　　户口所在地省（市）区（县）街道（乡镇）

　　二、劳动合同期限

　　第三条

　　本合同为固定期限劳动合同。

　　本合同于年月 __ 日生效，其中试用期至 / 年 /月日止。本合同于年月 __ 日终止。

　　三、工作内容和工作地点

　　第四条

　　乙方同意根据甲方工作需要，担任岗位（工种）工作。

　　第五条

　　根据甲方的岗位（工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为

　　第六条

　　乙方工作应达到标准。

　　四、工作时间和休息休假

　　第七条

　　甲方安排乙方执行工时制度。

　　执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为周六、周日

　　甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。

　　第八条

　　甲方对乙方实行的休假制度有

　　五、劳动报酬

　　第九条

　　甲方每月 20 日前以货币形式支付乙方工资，月工资为元或按营销管理制度

　　乙方在试用期期间的工资为元。

　　甲乙双方对工资的其他约定

　　第十条

　　甲方生产工作任务不足使乙方待工的，甲方支付乙方的月生活费为元或按国家规定执行。

　　六、社会保险及其他保险福利待遇

　　第十一条

　　甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续，并承担相应社会保险义务。

　　第十二条

　　乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家、北京市有关规定执行。甲方按国家规定支付乙方病假工资。

　　第十三条

　　乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和北京市的有关规定执行。

　　第十四条

　　甲方为乙方提供以下福利待遇

　　七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

　　第十五条

　　甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

　　第十六条

　　甲方根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

　　第十七条

　　甲方应当建立、健全职业病防治责任制度，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。

　　八、劳动合同的解除、终止和经济补偿

　　甲乙双方解除、终止、续订劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及北京市有关规定执行。

　　第十九条

　　甲方应当在解除或者终止本合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的`证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。

　　第二十条

　　乙方应当按照双方约定，办理工作交接。应当支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。

　　九、当事人约定的其他内容

　　第二十一条

　　甲乙双方约定本合同增加以下内容：

　　十、劳动争议处理及其它

　　第二十二条

　　双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　第二十三条

　　本合同的附件如下销售成若书

　　第二十四条

　　本合同未尽事宜或与今后国家、北京市有关规定相悖的，按有关规定执行。

　　第二十五条

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（公章）乙方（签字或盖章）

　　法定代表人（主要负责人）或委托代理人

　　（签字或盖章）

　　签订日期：年月日

销售合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着平等、自愿的原则签订此协议，具体内容如下：

　　一、甲方把

　　香梨果品采摘交于乙方，由乙方负责将果品全部采摘干净。

　　二、甲方负责为乙方免费提供住宿，采摘果品工具，果品内外包装。

　　三、甲方认定采摘工期为二十天，采摘日期从年月日，乙方应按甲方所规定的采摘工期按时完成，否则甲方则按工期延期1-3天内每公斤采摘费扣除乙方0.02元，3-5天后每公斤扣除乙方0.04元。如遇连续天气恶劣变化或因甲方的原因造成工期延误，则工期可再作调整，不扣乙方采摘费。

　　四、采摘费为香梨每公斤

　　元，贡梨采摘费每公斤

　　元。

　　五、乙方在采摘期，应妥善保管甲方所提供的采摘工具和果品内外包装，如造成损坏、丢失，乙方应照价给予甲方赔偿。

　　六、乙方在采摘过程中，不得损失甲方果树枝杆，如造

　　成损坏，甲方有权提出赔偿，采摘的损坏果品每株树不得多于1公斤，否则甲方有权提出照价赔偿。

　　七、乙方应按甲方所要果品包装质量进行采摘果品包装，保证果品定量包装。乙方负责装车。

　　八、乙方要爱护果树树枝的完整和甲方的`果品及包装材料。

　　九、甲方因不能及时提供乙方采摘所用一切用具所造成的误工，由甲方以每人每天

　　元赔偿乙方误工费。

　　十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，双方签字后生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　签订日期：年月日

销售合同篇4

　　买方：_________ 合同编号：_________

　　签订地点：_________

　　卖方：_________ 签订时间：_________

　　买卖双方在平等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就花卉订购事宜订立本合同。

　　一、花卉交售品种、数量、价格

　　1.卖方全年向买方交付各种花卉_________ 盆(枝、株)，其中：

　　第一季度交售花卉的品种、数量：_________ ;

　　第二季度交售花卉的品种、数量：_________ ;

　　第三季度交售花卉的品种、数量：_________ ;

　　第四季度交售花卉的品种、数量：_________.

　　分月分旬交售花卉的品种、数量、日期由双方另行约定。

　　2.花卉收购价格：买方以不低于_________ 元的保护价进行收购，或由双方于收购前按花卉等级和收购时市场收购价协商确定，但不得低于保护价。

　　二、质量要求

　　1.花卉品种的规格：

　　2.等级等质量要求：有国家标准的执行国家标准，未有国家标准的，按双方约定标准。

　　三、收购时间与方式

　　花卉交售时间由双方协商，买方须提前一天提出次日应交售的品种、数量，并以书面方式通知卖方。卖方交售与预约允许上下浮动10%.

　　四、包装要求与费用承担

　　买方提供包装标准及材料，负责包装费用，卖方按买方要求进行包装。

　　五、买方的权利和义务

　　1.及时验收卖方交售的.花卉，收货后即支付花卉款，最迟不得超过_________ 天。

　　2.确定花卉等级要按照国家规定的质量标准，不得任意压级压价。

　　3.有权拒收卖方交售的不符合国家行业质量标准的花卉，但必须向对方说明理由。

　　六、卖方的权利和义务

　　1.必须按照规定施用花肥花药，严禁对花卉使用违禁农药、化肥。

　　2.保证按合同约定的品种和数量种植花卉。

　　3.花卉种植如受气候条件的影响，允许在减产_________%的幅度内不以违约论。

　　七、买方违约责任

　　1.没有按合同约定收购，造成花卉腐烂等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批花卉总价值_________%的违约金。

　　2.拖延支付花卉款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。

　　八、卖方违约责任

　　1.非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90% ，应向买方支付未完成部分花卉总价值_________%的违约金。

　　2.交售使用违禁农药、化肥的花卉，应按该批货值_________%向买方支付违约金。因此造成人身伤亡，卖方应承担一切责任。

　　九、不可抗力

　　如因不可抗力造成卖方不能按合同约定交售花卉，不以卖方违约论，买方应据实减少买方所承担的交售数量。

　　十、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_________ 种方式：

　　1.提交_________ 仲裁委员会仲裁;

　　2.依法向人民法院起诉。

　　十一、其他约定事项：

　　1.货款总额：_________ 元;

　　2.预付定金：_________ 元;

　　3.付款方式：_________ ;

　　4.票据：_________.

　　十二、合同期限

　　本合同有效期一年，自_________ 年_________ 月_________ 日至_________ 年_________ 月_________ 日止。

　　十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。

　　本合同一式二份，合同双方各执一份;合同副本一份，送_________ 备案。

　　甲方：(签章)_________ 乙方：(签章) _________

　　法定代表人：_________ 法定代表人： _________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　身份证：_________ 身份证：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________

　　户名：_________ 户名：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

销售合同篇5

　　编号：年营字第号

　　甲方：浙江凌普电器有限公司（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）签约地点：浙江嘉兴

　　根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为明确甲乙双方的权利、义务和责任，保护双方的合法权益，双方本着诚信、平等、双赢的原则，经协商一致，签订本协议。

　　第一条．双方关系原则：

　　1．甲方确定乙方作为奥普厨卫吊顶系列产品在省地区的战略合作商，乙方直接面向被授权地区的形象店加盟经销商及广大终端消费者，本协议并未在双方之间建立合资或合作经营等关系。

　　2．乙方将单方面承担其对被授权地区的加盟经销商及广大终端消费者做出的任何超出甲方有关规定的与价格、数量、保修或实用性等有关方面的承诺，甲方不承担因乙方做出上述承诺而引起的责任。

　　第二条．市场保证金：

　　乙方成为甲方战略合作商，须交纳元作为市场保证金，该保证金在本协议签订后当日内一次支付到甲方账户，以甲方收到保证金后的开据的盖公章的收据为准(保证金不计利息)，乙方发展的加盟商保证金由甲方收取并出具收据原件。

　　1．乙方保证金最高额度为50000元人民币。

　　2．如乙方在本协议执行过程中产生违约行为，则对其违约行为的处罚款及给甲方造成的损失均从保证金扣除。

　　3．双方终止合作时，保证金将在相关手续和本协议规定的相关事项办理完毕后两个月内凭甲方开具的保证金收据原件返还。

　　第三条．供货价格：

　　供货价格按甲方提供的《奥普厨卫吊顶产品价格表》执行，全国统一供货价，该价格均为离岸价，即乙方支付运费。本价格未含税费。

　　第四条．甲方提供的政策支持

　　1，年度销售目标及销售返利

　　1-1，甲方根据乙方合同期内实际销售情况进行返利（返利只针对电器部件的实际货款额计算），全年签约目标低于40万的客户不享受年度返利政策。

　　1-2，返利计算方式：为了提高乙方经营产品的积极性和可操作性，甲方对全年销售目标分解为季度返利政策，季度核算，在销售考核季度的次月给予货物形式兑现。全年追加部分在20xx 年1月统一以货物的形式兑现。：

　　附注：

　　季度目标达成100%-120%(含120%)，该季度目标的电器部分返利3%季度总目标完成150(含)%以上,该季度目标全部电器部分返利5%全年总目标完成,且每季度目标完成,直接全年电器部分追加1%的返利，未完成一季度扣除总额的25%，并以此类推。

　　备注：单品特价促销可计入提货额，但不同时重复享受月度其他奖励、返利等。成后经过专卖店审核，合格后，在规定的有效时间内按照乙方月度进货额的8%在次月公司统一时间段冲抵货款。乙方享受补贴的专卖店至少保证两年的形象展示，否则，甲方有权提出同等装修补贴的索赔。经协商，乙方发展或自营奥普厨卫吊顶专卖店的全年建设目标为个。

　　注：对于随意修改公司装修方案，采用低劣的替代装饰材料装修者，公司不再予以任何形式的补贴，直至整改合格！首批进货不享受装修补贴。对于运营代理商下属加盟门店的补贴，按照该补贴方案标准执行！下属门店的装修补贴采取公司承担70%，运营商承担30%的分摊方式执行。下属加盟门店补贴时，必须提供下属门店的实际销售进货数据！

　　第五条．结算方式：

　　甲方一律现款现货，款到帐发货。甲方收款开单发货，开单即扣款。

　　第六条．订货、运输及验收

　　1．乙方要货时向甲方提出要货计划，由甲方确认货源及型号数量无误后通知乙方付款。

　　2. 对于奥普厨卫吊顶系列产品，甲方将按全国统一代理价格向乙方供货。

　　3. 甲方实行款到发货，货款到位之日算起，甲方承诺在款到后3个工作日内发货(遇法定休息日顺延)，否则，乙方造成损失由甲方负责。（特殊订单另外协商）

　　4. 乙方向甲方订货后，由甲方代办发运送货，乙方必须提供详尽的收货地址和联系方式，货物

　　的损失责任以承运单位到乙方当地后乙方检验签收为准，签收后甲方不再承担损失责任。

　　5. 货物由甲方至乙方所在地的运费:由乙方承担。

　　6. 乙方向承运方验收货物时，以包装完好无损为准，乙方在验收货物时，如有破损，必须要求承运方赔偿并作好证明以备追溯，并24小时内传真通知甲方，甲方可协助处理。

　　第七条．甲方的权利义务：

　　（一）甲方有权限制乙方在本合同授权范围以外的区域进行甲方产品的经营活动。

　　（二）甲方有权对乙方未完成本合同月度、季度销售任务进行警示，且有权要求乙方追补未完成任务。

　　（三）甲方有义务向乙方提供品牌形象支持，提供宣传用品，协助或指导乙方店面装修、培训等工作。

　　（四）甲方有义务根据公司促销政策及乙方的经营情况，给予促销支持。

　　第八条.乙方的权利义务：

　　1．乙方应采取一切合理的步骤，负责奥普厨卫吊顶系列产品在当地的`网络拓展、促销、销售和售后服务工作，乙方必须服从甲方在其授权地区对奥普厨卫吊顶分销网络的拓展和管理，并按甲方有关规定对其被授权区域内的加盟经销商实行销售激励。擅自加价供货。乙方零售价格原则上不得超过区域统一标价，以维持甲方产品在市场上的竞争力，不能低于区域指定的最低限价。乙方有维护市场价格稳定的义务。

　　3．乙方必须有足够的奥普厨卫吊顶系列产品的库存，以保障其被授权区域内的消费者、分销经销商的货源供应。

　　4．乙方有责任和义务协助甲方搞好市场规范和清理工作。在市场区域管理中，严禁出现跨区域销售行为（即窜货）。乙方严格遵守甲方有关规定，将产品销售到授权以外地区时必须接受甲方相应处罚。

　　5．“”、“”字样的专利及注册商标属甲方所有，未经甲方书面授权，乙方不得以任何形式生产相关商标及图案的产品或其他广告品投向市场，倘若违反，乙方负责一切后果。

　　6．乙方成为区域战略合作商，不得经销同质化的竞争性品牌，否则甲方有权取消本合同。

　　7．乙方必须按甲方要求配置仓储、展示、运输、作业人员（业务拓展、售后等）等运营平台，以保证甲方品牌、产品发展的正常需要及提升。

　　8. 乙方保证甲方新产品及时上样，对甲方新品推出后30天内不上样的，甲方视同乙方自动放弃代理权，甲方有权考虑发展新发展客户进行新产品上样，以保持甲方产品的核心竞争力。（甲方规划每年不低于两个系列的行业领先产品研发上市）。

　　第九条.售后服务：

　　1．奥普厨卫吊顶吊顶产品如有批量质量问题，由甲方负责退换货，退换货的运费由甲方承担。

　　2. 乙方负责当地客户的售后管理和服务工作，售后服务所需零配件按照公司要求以旧换新

　　3．乙方退换货的数量，以甲方的仓库验收为准。

　　第十条.违约责任：

　　1．乙方连续3个月销售达不到签订月度分解的60%以上，甲方有权取消乙方的代理资格。

　　2．经过商议，乙方保证金办理结束后日内未办理首批货款的，则该合同自动取消，保证金不予退还。

　　3．合同期满，甲乙双方未继续签约则本合同自然终止。

　　4．双方由于特殊原因及不可抗拒因素需解除协议时，应提前一个月书面通知对方。

　　5．协议期满结束或因其他原因解除协议，不再经营奥普厨卫吊顶产品时，乙方必须归还在协议期间甲方放置有奥普字样和logo的展牌、展柜、广告牌等广告及相关的一切标识、资料，不得继续陈列、销售奥普厨卫吊顶产品（包括装修、门招等），如乙方拒不执行，其行为视为假冒侵权，甲方将依法起诉乙方,追究法律责任且保证金不予退还。乙方专卖店补贴完成但是该专卖店未保持两年时间的，公司有权要求乙方返还已交返利核销的部分专卖店补贴费用。乙方在甲方账户的余留货款，在甲乙双方交接完毕无异议后给予退还。

　　6. 乙方出售的产品，自解除协议之日起半年内，售后服务照常。

　　第十一条.特别约定：

　　（一）甲方业务人员未经甲方书面授权许可，私下与乙方发生的借贷行为，均属个人行为，与甲方无关。

　　（二）除甲乙双方确认或甲方对外公布的文件外，甲方其他内部文件或非书面的承诺对外均无效。

　　（三）双方如另有约定，则在第十三条中填写规范，双方签约人签字，并经甲方确认盖章后生效。

　　（四）双方无特殊说明或约定而发生争议时，则以本合同为准。

　　第十二条.合同效力条款：

　　（一）本合同及其附件经双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。

　　（二）基于本合同的签定，乙方应明确：任何以甲方名义出具的承诺书、确认函、对账函等设立、效力；甲方法定代表人或授权人之外的人员实施上述行为的，视为法律效力待定行为，须经甲方书面追认后方产生法律效力，否则视为个人行为，因此造成的损失由当事人全部承担。

　　第十三条.

　　补充条款：

　　第十四条.文本：

　　（一）本合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具备同等法律效力。

　　（二）在合同履行过程中，解释权归甲方，如遇争议，双方应友好协商；协商未果，向甲方所属地人民法院提出诉讼，予以裁决。

　　（三）本合同不跨年签定，截止为20xx年12月31日。

销售合同篇6

　　20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题，可拒绝收房，要求开发商维修后再交房，如开发商未在合理期限内交付房屋的，可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同，合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。

　　案情回顾

　　邱思源称：20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋，并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定，乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外，该房屋只进行过消防设计备案，未予消防竣工验收备案，亦未进行规划验收备案，该房根本无法达到商品房交付使用的条件，至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定，逾期超过90日后，甲方邱某有权解除合同，乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更，乙方未在规定时限内通知甲方，甲方有权退房，乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方，并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务，直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后，经投诉查证才发现事实真相，被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权，误导甲方作出错误选择投入大额购房资金，显失公平，造成利益受损，乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。

　　法律分析

　　关于乙方是否有逾期交房的违约行为。

　　甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定：“出卖人应当在20xx年7月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。……”，但由于乙方擅自变更设计未通知甲方，且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为，致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后，涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案，20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案，乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定，应认定已构成逾期交房之违约行为。

　　关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。

　　根据以上认定，乙方已构成逾期交房之违约行为，至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时，已逾期交房超过90日，根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定，甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力，乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元，并支付原告违约金254784元，合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项，又形成了新的违约事实，故乙方应当自20xx年11月20日起，按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的'利息损失。

　　综上，甲方要求被告退还购房款1698563元，并支付违约金254784元

　　法条链接

　　《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”；第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：（一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”

销售合同篇7

　　甲方（买方）：

　　住所：

　　联系电话：

　　乙方（卖方）：

　　住所：

　　联系电话：

　　甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

　　第一条、买卖标的

　　1、名称：

　　2、品种：

　　3、规格：

　　4、价格：

　　第二条、质量要求

　　乙方在甲方用货前提供货物样品，由乙方提供产品合格证，并提供检测报告给甲方存档，乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品。

　　第三条、包装

　　1、须用坚固的木箱或纸箱包装，适合长途海运、邮寄、空运和多次搬运、装卸及适应气候的变化。并具备良好的防潮、防霉、防锈、防腐蚀及抗震能力，不能造成运输过程中箱件破损，货物散失。以商品的存放和运输安全为前提，保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵目的地。

　　2、包装箱内的商品均应系加标签，注明合同号、商品名称、质量、规格、数量等并附有完整的维护保养、操作使用说明书、出厂合格证等。

　　3、卖方应在每件包装箱的邻接侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：合同号、目的站、码头、机场、收货人、货物名称、规格、箱号、件号、毛重、净重（公斤）、体积（长×宽×高，以毫米表示）。

　　4、在运输包装内装有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蚀物品、氧化剂和放射性物资等危险货物时，都必须在运输包装上标明用于各种危险品的标志，以示警告，使装卸、运输和保管人员按货物特性采取相应的防护措施，以保护物资和人身的安全。

　　5、每一包装的尺寸、毛重、净重以及其它必要的注意出项，例如：“不要倒”、“防潮”、“小心轻放”、“固定”等，无论何时如有必要应以不褪色的颜料印刷在每件包装的表面。

　　6、凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时补齐、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方_________天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足合同需要。

　　7、包装费用由_________方承担。

　　第四条、运输

　　1、运输方式按下列第_________项执行：

　　（1）海洋运输：

　　（2）铁路运输：

　　（3）航空运输：

　　（4）邮政运输：

　　2、运输单据：

　　（1）全套清洁提货单。

　　（2）一式_________份经签字的商业发票。

　　（3）原产地证明书。

　　3、运输线路及费用负担：卖方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站（港、机场），委托承运单位发运货物，力求装足容量或吨位，从而节约费用。

　　4、接货单位（或接货人）：_________。

　　第五条、装运

　　1、装运时间：从卖方收到买方信用证日期算起，_________天内予以装船。

　　2、装运港（地）：_________。由卖方提出，经买方同意后确定。

　　3、目的港（地）：_________。由卖方提出，经买方同意后确定。

　　4、分批装运和转运：由买卖双方协商确定是否订立此条款。

　　第六条、保险

　　1、如果在FOB、CFR、FCA、或CPT条件下发运货物，应由买方负责投保。

　　2、如果在CIP或CIP条件下运送货物，卖方应按发票金额的_________%投保_________平安险，或_________水渍险，或_________一切险。另投附加险应包括：_________。

　　第七条、支付条件

　　1、采用信用证：买方收到卖方交货通知，应在交货日前________天，由________银行开出以卖方为受益人的与装运全金额相同的不可撤销信用证。卖方须向开证行出具________%发票金额即期汇票并附装运单据。开证行收到上述汇票和装运单据即支付。信用证于装运日期后________天内有效。

　　2、托收：货物装运后，卖方出具即期汇票，连同装运单据，通过卖方所在地银行和买方________银行交给买方进行托收。

　　3、直接付款：买方收到卖方装运单据后________天内，以电汇或航邮向卖方支付货款。

　　第八条、检验

　　检验标准和方法

　　1、根据《商检法》规定，凡列入目录的进出口商品，按照国家技术规范的`强制性要求进行检验。没在国家技术规范的强制性要求的，可以参照国家商检部门指定的国外有关标准进行检验。法律、行政法规规定由其他检验机构实施检验的进出口商品或者检验项目，依照有关法律、行政法规的规定办理。此外，合同双方当事人还可以将买卖合同中规定的质量、数量和包装条款作为检验的重要依据。

　　2、商品检验的方法主要有感官检验、化学检验、物理检验、微生物检验等。

　　第九条、索赔

　　1、索赔依据：买方有权在货物到达_________最终目的地_________卸货港后向检验机关申请检验货物的权利。如果货物的品质、规格、数量、重量、包装及对安全、卫生或健康的要求不符合合同的规定则买方应向卖方发出索赔通知，并有权以上述条款规定的检验机构签发的检验证明作为依据向卖方索赔，并在_________列出索赔理由。

　　2、索赔期限：

　　（1）货物到达最终目的地之日后_________日内只要该日不超过货物到达卸货港之日后_________日。

　　（2）在保证期内发现故障或缺陷的情况下，最迟应在发现故障后_________周内。

　　3、卖方在收到本合同规定的检验机构出具的检验证明后不迟于_________日对买方的索赔要来作出答复。如果卖方未在上述期限内作出答复，则买方的索赔要求被视为接受。

　　第十条、税收

　　与本合同有关及在执行本合同中由中国政府根据生效的税收法律征收的所有税收由_________支付。与本合同有关及在执行本合同中在中华人民共和国领土以外征收的所有税收应由_________支付。

　　第十一条、不可抗力

　　签约双方的任何一方由于台风，地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟合同的期限应相当于出事故所影响的时间。

　　第十二条、违约责任

　　1、供方未按合同规定时间交货，每延期交货一天，偿付需方货款总额的______%违约金。需方逾期付款，每逾期付款一天，应偿付供方货款总额______%违约金，赔偿总额不超过标的额的______%。

　　2、供方产品品种、规格、质量不符合需方规定，需方有权退货或要求供方进行更换，因此造成的损失由供方承担。需方拖延提货超过______天，负责承担货物发生的保管费用。

　　3、任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间或地点，应提前书面通知对方，征得同意，否则应承担所发生的损失责任。

　　第十三条、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

　　第十四条、本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　乙方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

销售合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为促进共同发展，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着明确权责，互惠互利的原则，就甲方向乙方购买纯净水一事达成如下协议：

　　一、合同期限

　　本合同期限为年月日起至年月日止。合同期满后，经双方协商一致，可以续签。

　　二、价格

　　在本合同有效期内，乙方以元/桶的价格向甲方提供桶装饮用纯净水。

　　三、质量要求

　　1、乙方保证供给甲方的桶装水均采用一级PC桶，且纯净水的产品质量必须符合中华人民共和国国家标准瓶装饮用纯净水 GB 17323-1998、瓶装饮用纯净水卫生标准GB17324-1998;

　　2、乙方必须确保向甲方提供的配套饮水机的质量合格，不存在危害人身财产安全的不合理危险;如因乙方提供的纯净水及饮水机的质量问题给甲方人员或财产造成的损害，乙方需按本协议第八条之规定支付违约金外，还应承当全部赔偿责任。乙方在签订合同时需向甲方提供质量保证金1万元，合同期内未因乙方产品质量造成甲方损失的，合同期满后由甲方将质量保证金无息退还乙方。

　　3、乙方对所生产的纯净水售后服务负责。

　　四、借机条款

　　1、在合同期内，乙方应当根据甲方的`要求免费提供相应数量的饮水机供甲方使用，乙方根据甲方的要求将饮水机送至指定地点，运输费用由乙方承担;

　　2、甲方应当尽到对乙方免费提供的饮水机的保管和看护义务，如因人为原因造成损坏的，由乙方负责维修，甲方支付相应的维修费用;

　　3、乙方需对提供给甲方的饮水机进行定期清洗、维修、保养，时间定为每年3月、6月、9月、12月中旬;

　　4、合同期内，如乙方提供给甲方使用的饮水机因质量问题发生损坏时，乙方应当在接到甲方通知后24小时内及时上门免费维修。如经维修仍不能正常使用时，甲方有权要求乙方更换饮水机，运输费用由乙方承当。

　　五、订货与送货

　　1、甲方根据本公司的需求情况及时通知乙方所需纯净水的数量和送货地点，乙方应当在接到甲方通知后按甲方指定的送货地点24小时内送水 ;

　　2、乙方在送水时，甲方应向乙方提供相同数量的空桶;

　　3、送货地点：

　　六、结算方式

　　双方实行月结，自乙方供货之日起，每月号前双方及时核对上月送货单;双方核对无误后，由乙方提供正规发票，甲方应在收到发票后个工作日内结清款项。

　　七、其他条款

　　每年六月份及十月份，甲方根据经营需求通知乙方对饮水机的数量增减及分布地点作出调整，乙方应无条件给予配合。

　　八、违约责任

　　在合同履行过程中，双方应当遵守本协议的各项条款，如其中一方违约，应当向守约方支付违约金 5000元，且守约方有权决定是否继续履行该协议。

　　九、争议解决方式

　　双方出现分歧或有合同未尽事宜时，应尽力友好协商解决，若协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　甲方代表：乙方代表：

　　签定日期：签定日期：

销售合同篇9

　　需方：****************(以下简称甲方)

　　供方：**************(以下简称乙方)

　　1.购销产品安装一览表

　　合同编号：********** 签订时间：*****年**月**日

　　2. 质量要求，技术标准，供方对质量负责的条件和期限：

　　供方对本工程所供应产品，对质量负全部责任，并对质量保证达到国家石材检测的质量标准验收。石材必须涂刷进口防护液，产品规格，型号，必须按现场技术人员翻样图纸加工，并配合现场技术人员翻样工作，材质以双方确认的样品为准，对角线尺寸偏差-0.5mm,板面几何尺寸-0.5mm,平整度应符≮0.3mm,板厚度≮0.3mm。所供合同产品要求表面一致无差，几何尺寸，平整度应符合规范要求，磨边定厚，挂件开槽必须按规范要求。表面无缺陷，保质期为两年。所供产品符合国家环保法规要求，并提供材质检测证明。在供应出现质量问题，供方不得以各种理由为借口必须无条件在三内更换不合格产品。在保质期内出现质量问题，供方赔偿一切由质量问题所造成的经济损失。

　　3. 交(提)货地点，方式：

　　供方负责将合同产品送到北京港源建筑装饰工程有限公司中国医大一院5#楼工地，并负责卸车，供方自行解决装卸事宜，一切运杂费用含在本合同单价之中，车辆进入现场要减速慢行，严禁野蛮装卸，卸货过程要码放整齐。

　　4. 合理损耗及计算方法：

　　按验收合格产品的实际数量计算，以项目部负责人收料凭证签字为准。计算方法按工程板实际尺寸计算。

　　5. 包装标准，包装物的供应与回收：

　　在保证产品质量的情况下供方自行选择包装物，包装物费用含在合同单价中，包装物的回收权属需方，由供方回收到需方指定地点，需方项目经理部根据固体废物控制作业指导书负责处理。

　　6. 验收标准，法及提出异议期限：按本合同第二条执行验收，产品供应验收过程中出现不合格品，供方负责在规定时间内退换产品，所发生的'全部费用由供方承担。所有合同产品由需方，供方，监理，甲方，共同验收，(限交货一天内)并由需方出具质量验收证明，在结算时无质量验收证明，一律不给予结算，提出异议期限在保质期内均有效。

　　7. 结算方式及期限：

　　合同生效时，需方支付叁拾万元定金( 圆柱或异型需付50%的预付款 *******元 ),供方组织货源进行加工，按批送货，其他款项待供方把合同产品数量分批送到工地后，需方进行分批结算(但甲方也就建设方工程款到需方账户后三日内支付)。按甲方也就建设方支付石材货款方式支付。磨边款也一样。若需方不能按时支付，供方拒绝供货，所引起后果由需方负责，合同单价必须由甲方也就建设方确认证明，如甲方也就建设方对确认单价调整需方进行相应调整，质保金留5%，待保质期满后没有质量问题一次付清保质金，所有货款结算时供方必须提供发票。*此合同是供方给需方让利15%以后的价格*。

　　8. 如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。

　　9. 违约责任：

　　违约方负责赔偿因违约给守约方造成的直接和间接经济损失。含产品质量，退换时间，供应时间等影响的各种因素。

　　10. 解决合同纠纷的方式：

　　双方协商解决，协商不成诉讼到工程所在地人民法院判决。

　　11. 其他约定事项：

　　① 签订合同之日起二十天内第一批货送到工地，要求供方负责将合同产品限在09年11月底前全部供应齐其它除外，如供方不按规定时间供货，影响工程进度，每延误一天按合同总额1%罚款，累此计算。

　　②合同产品供方必须提供材质检测报告和合格证明，环保证明，进口材报验证明等对该工程所提供的有效证明文件。

　　③合同产品需经工地质量检查员签订材质验收证明，作为结算依据。

　　④地面理石铺装完工后出现渗水和印水现象，供方必须负责由此引起的经济责任。产品如需要供方提供技术和售后服务的，供方必须满足需方要求。

　　⑤在合同执行期间所发生变更或其他原因，影响合同执行时，双方必须用文字或补充合同(协议)经双方确认方可有效。

　　⑥供方在签订合同时提供个人身份证和供方营业执照复印件。